港口航道抹灰施工合同

港口航道抹灰施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1本项目位于__________（详细地理位置），主要包括__________（工程内容简要描述）。1.2工程规模：__________。1.3工程质量标准：__________。1.4工程总价：__________（大写：人民币__________元整）。二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________日。三、施工内容与要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。3.2乙方应保证施工过程中，严格按照国家及地方有关法律法规、行业标准进行操作。3.3乙方应保证施工质量，确保工程安全、环保、节能等指标符合相关要求。3.4乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。四、合同价格与支付4.1本合同采用固定总价合同，合同总价依据__________（报价依据）确定。4.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________（支付方式，如：进度付款、验收合格后付款等）。4.3付款进度及金额：__________。五、工程验收5.1工程验收依据国家及地方相关法律法规、行业标准、设计文件和本合同约定执行。5.2工程验收分为：__________（验收阶段，如：分部验收、总体验收等）。5.3验收合格标准：__________。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权按照合同约定要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.验收标准和方法6.工程质量保证书7.施工安全防护措施8.环保和节能要求的相关文件9.付款凭证10.工程变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：包括延期完工、工程质量不符合标准、擅自变更设计等。2.甲方未按照约定支付工程款：包括迟延支付、少付、拒付等。3.违约行为的认定：根据合同约定、国家及地方相关法律法规、行业标准等判断。三、法律名词及解释：1.港口航道抹灰施工合同：指甲方为港口航道抹灰施工项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位，双方签订的明确双方权利义务的协议。2.固定总价合同：指合同总价依据报价依据确定，除非合同约定或双方协商一致，否则合同总价不得变动的合同类型。3.工程验收：指依据国家及地方相关法律法规、行业标准、设计文件和本合同约定，对工程质量、安全、环保、节能等方面进行的检查、评定和确认。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中的协调问题：建立项目协调机制，定期召开协调会议，解决施工过程中的问题。2.工程质量问题：严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准进行施工，加强质量监督。3.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保施工进度；如有延误，及时协商解决。4.工程变更：根据实际情况，签订工程变更协议，明确变更内容、工期、费用等。5.付款问题：按照合同约定的付款方式和时间，及时提交相关资料，确保工程款按时支付。五、所有应用场景：1.适用于甲方为港口航道抹灰施工项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位的情况