施工合同社会事件影响索赔

施工合同社会事件影响索赔合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，现双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方因社会事件影响导致施工索赔事宜达成如下协议：一、索赔范围1.1本合同所称社会事件影响索赔，是指因不可抗力因素（如政策调整、社会动荡、自然灾害等）导致施工进度延误、工程质量问题或其他经济损失的索赔。二、索赔条件2.1甲方如遇不可抗力因素，导致施工进度延误或工程质量问题，应在第一时间通知乙方，并提供相关证明材料。2.2甲方如遇不可抗力因素导致经济损失，应在事件发生后15日内向乙方提出索赔申请，并提供相关证明材料。三、索赔处理3.1乙方收到甲方索赔申请后，应在15日内对甲方提供的证明材料进行审核，并根据合同约定和实际情况予以答复。3.2乙方同意甲方索赔的，应按甲方损失金额支付赔偿金。3.3乙方不同意甲方索赔的，应书面通知甲方，并说明理由。甲方如有异议，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2本保密条款自双方签署本合同之日起生效，至本合同解除、终止之日起失效。五、违约责任5.1甲方未按约定履行施工义务的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。5.2乙方未按约定支付赔偿金的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为赔偿金金额的日千分之五。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日起失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工合同社会事件影响索赔2.甲方营业执照复印件3.乙方营业执照复印件4.不可抗力因素证明文件5.索赔申请及相关证明材料6.赔偿金支付凭证7.友好协商记录8.诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定履行施工义务，认定标准为未按照合同约定的工期完成施工任务或工程质量不符合合同约定标准。2.乙方未按约定支付赔偿金，认定标准为在甲方提出索赔申请后，乙方未在约定的时间内答复或未支付赔偿金。三、法律名词及解释：1.不可抗力因素：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如政策调整、社会动荡、自然灾害等。2.索赔：指一方因对方违约或不可抗力因素导致损失，要求对方予以赔偿的行为。3.赔偿金：指因违约行为或不可抗力因素给对方造成损失，按照合同约定或法定规定应当支付的金额。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金额。5.滞纳金：指乙方未按约定支付赔偿金时，按照赔偿金金额的日千分之五向甲方支付的违约赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到不可抗力因素导致施工进度延误或工程质量问题：解决办法：甲方应及时通知乙方，并提供相关证明材料。双方根据实际情况协商赔偿事宜。2.乙方不同意甲方索赔：解决办法：甲方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.甲方未按约定履行施工义务：解决办法：乙方有权要求甲方支付违约金，并通过友好协商或司法程序解决争议。4.乙方未按约定支付赔偿金：解决办法：甲方有权要求乙方支付滞纳金，并通过友好协商或司法程序解决争议。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供施工服务，因不