总包合同范例浙江

总包合同范例浙江第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

合同签订日期：__________

合同生效日期：__________

合同终止日期：__________

甲方（总包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（分包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方具备相应的资质和实力，愿意承担__________项目的总包工作，乙方具备相应的资质和实力，愿意参与该项目的分包工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

5.项目总投资：__________

6.项目工期：__________

二、合同主体

1.甲方作为总包方，负责项目的整体规划、组织、协调和监督，承担项目质量、安全、环保等责任。

2.乙方作为分包方，按照甲方要求，完成项目分包范围内的具体工作，承担相应的责任。

三、合同价款

1.合同价款：__________

2.付款方式：__________

3.付款期限：__________

4.付款条件：__________

四、项目实施

1.乙方应在合同签订后__________日内，向甲方提交项目实施方案。

2.甲方应在收到乙方提交的实施方案后__________日内，予以审核并反馈意见。

3.乙方应在甲方审核通过后__________日内，开始项目实施工作。

五、质量保证

1.乙方应按照国家有关标准和规范，确保项目分包范围内的工程质量。

2.乙方应定期向甲方汇报工程质量情况，接受甲方监督检查。

3.如发生质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，直至符合要求。

六、安全环保

1.乙方应严格按照国家有关安全生产和环境保护的规定，落实项目安全生产和环境保护措施。

2.乙方应定期向甲方汇报安全生产和环境保护情况，接受甲方监督检查。

3.如发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取应急措施，并及时向甲方报告。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：

a.一方违反本合同约定，致使合同目的无法实现；

b.一方严重违约，另一方有权解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.法律法规规定或双方约定可以解除合同的其他情形。

2.合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的有关事宜。

十、合同附件

1.项目实施方案

2.付款计划

3.质量保证措施

4.安全环保措施

5.其他相关文件

本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________

乙方代表（签字）：__________

附件：

1.项目实施方案

2.付款计划

3.质量保证措施

4.安全环保措施

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：__________

合同生效日期：__________

合同终止日期：__________

甲方（总包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（分包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

丙方（第三方主体）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方具备相应的资质和实力，愿意承担__________项目的总包工作，乙方具备相应的资质和实力，愿意参与该项目的分包工作，丙方作为第三方主体，愿意提供项目所需的专业服务，为保障甲方的权益和项目的顺利进行，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

5.项目总投资：__________

6.项目工期：__________

二、合同主体

1.甲方作为总包方，负责项目的整体规划、组织、协调和监督，承担项目质量、安全、环保等责任。

2.乙方作为分包方，按照甲方要求，完成项目分包范围内的具体工作，承担相应的责任。

3.丙方作为第三方主体，提供项目所需的专业服务，协助甲方和乙方完成项目。

三、合同价款

1.合同价款：__________

2.付款方式：__________

3.付款期限：__________

4.付款条件：__________

四、项目实施

1.乙方应在合同签订后__________日内，向甲方提交项目实施方案。

2.甲方应在收到乙方提交的实施方案后__________日内，予以审核并反馈意见。

3.丙方应在甲方审核通过后__________日内，开始提供专业服务。

五、质量保证

1.乙方应按照国家有关标准和规范，确保项目分包范围内的工程质量。

2.丙方应保证其提供的服务符合项目需求，并对服务质量负责。

3.甲方有权对项目质量进行监督检查，乙方和丙方应予以配合。

六、安全环保

1.乙方应严格按照国家有关安全生产和环境保护的规定，落实项目安全生产和环境保护措施。

2.丙方应保证其提供的服务不会对项目安全环保产生负面影响。

3.甲方有权对项目安全环保进行监督检查，乙方和丙方应予以配合。

七、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定提供相关资料和报告。

2.甲方有权对乙方和丙方的服务质量进行评估，并要求其改进。

3.甲方有权根据项目进度和实际情况调整合同价款。

4.甲方有权在乙方和丙方违约时，要求其承担违约责任。

八、乙方和丙方违约及限制条款

1.乙方和丙方违反合同约定，导致项目进度延误、质量不合格或安全环保事故，应承担相应的违约责任。

2.乙方和丙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将其权利和义务转让给第三方。

3.乙方和丙方在合同履行期间，不得泄露甲方商业秘密。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：

a.一方违反本合同约定，致使合同目的无法实现；

b.一方严重违约，另一方有权解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.法律法规规定或双方约定可以解除合同的其他情形。

十一、合同附件

1.项目实施方案

2.付款计划

3.质量保证措施

4.安全环保措施

5.其他相关文件

第三方主体的介入，旨在为项目提供专业服务，提高项目质量和效率。甲方作为总包方，通过引入第三方主体，可以确保项目在质量、安全、环保等方面得到保障。同时，甲方通过增加自己的权利条款和利益条款，保障了自身的权益。乙方和丙方的违约及限制条款，进一步强化了合同的约束力，确保了项目按期、按质完成。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保项目整体规划、组织、协调和监督的顺利进行。

2.保障项目质量、安全、环保等关键环节符合国家相关标准和规范。

3.优化项目成本，提高项目投资效益。

4.建立良好的合作关系，为今后的项目合作奠定基础。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：__________

合同生效日期：__________

合同终止日期：__________

甲方（总包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（分包方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

丙方（第三方主体）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方具备相应的资质和实力，愿意承担__________项目的总包工作，乙方作为分包方，希望参与该项目的分包工作，丙方作为第三方主体，愿意提供项目所需的专业咨询和服务，为保障乙方的权益和项目的顺利进行，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

5.项目总投资：__________

6.项目工期：__________

二、合同主体

1.甲方作为总包方，负责项目的整体规划、组织、协调和监督，承担项目质量、安全、环保等责任。

2.乙方作为分包方，按照甲方要求，完成项目分包范围内的具体工作，承担相应的责任。

3.丙方作为第三方主体，提供项目所需的专业咨询和服务，协助乙方完成项目。

三、合同价款

1.合同价款：__________

2.付款方式：__________

3.付款期限：__________

4.付款条件：__________

四、项目实施

1.乙方应在合同签订后__________日内，向甲方提交项目实施方案。

2.甲方应在收到乙方提交的实施方案后__________日内，予以审核并反馈意见。

3.丙方应在甲方审核通过后__________日内，开始提供专业咨询服务。

五、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资源和支持。

2.乙方有权在项目实施过程中，对项目进度、质量、安全等方面进行监督。

3.乙方有权在项目实施过程中，提出合理化的建议和意见。

4.乙方有权在项目完成后，根据合同约定获得相应的报酬和权益。

六、丙方责任与服务

1.丙方应按照合同约定，提供专业、独立的咨询服务。

2.丙方应确保其提供的服务符合项目需求，并对服务质量负责。

3.丙方应定期向乙方汇报工作进展和咨询结果。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方违反合同约定，导致项目进度延误、资源供应不足或服务不到位，应承担相应的违约责任。

2.甲方不得在未经乙方同意的情况下，单方面变更项目实施方案。

3.甲方不得泄露乙方商业秘密或未经乙方同意，将乙方信息提供给第三方。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：

a.一方违反本合同约定，致使合同目的无法实现；

b.一方严重违约，另一方有权解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.法律法规规定或双方约定可以解除合同的其他情形。

十、合同附件

1.项目实施方案

2.付款计划

3.质量保证措施

4.安全环保措施

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为分包方，希望通过本合同确保自身的权益得到充分保障，包括项目资源的及时供应、合理的项目进度安排以及专业的咨询服务。乙方的主导目的在于：