2024屋面防水补漏工程施工合同范本

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求。二、工程价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方施工过程中，如遇设计变更、现场签证等导致工程量增减，按照双方确认的变更价格进行调整。2.3甲方分期支付工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自甲方提供施工场地、材料等条件之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量及保修4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期限，具体保修期限及保修内容详见附件。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。5.2乙方施工质量不符合约定标准的，乙方应负责返工、维修，并承担产生的费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：保修期限及保修内容注意事项及解决办法：1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。解决办法：双方在签订合同前，应核实对方的主体资格，必要时可咨询专业律师。2.明确工程内容、工程量和工程质量标准，以免施工过程中产生纠纷。解决办法：在合同中详细列明工程内容、工程量和工程质量标准，如有变更，应及时签订变更协议。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保工程进度和资金安全。解决办法：按照合同约定的支付方式和时间支付工程进度款，如有变更，应及时签订补充协议。4.约定明确的施工期限，确保工程按期完成。解决办法：在合同中约定合理的施工期限，并明确工期顺延的条件和责任。5.明确施工质量及保修条款，确保工程质量和后期服务。解决办法：在合同中详细列明施工质量标准和保修期限，如有质量问题，乙方应负责返工、维修。6.约定违约责任，以便在违约情况下追究对方责任。解决办法：在合同中明确违约责任及违约金计算方式。7.约定争议解决方式，确保合同履行过程中发生争议时能够得到妥善解决。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。3.工程内容：指合同中约定的施工项目，包括工程的设计、施工、验收等。4.工程量：指合同中约定的施工项目的工作量。5.工程质量标准：指合同中约定的工程质量应达到的国家相关标准和规范要求。6.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。7.施工期限：指双方约定的完成工程的期限。8.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的经济赔偿。9.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。10.争议解决：指合同履行过程中发生纠纷时，双方采取的解决方式，如友好协商、仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。应用场合：1.适用于甲方（业主）与乙方（施工方）之间的屋面防水补漏工程施工合同签订。2.适用于其他类型建筑工程的施工合同签订，可根据具体情况进行调整。补充条款：1.施工安全：双方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的人员安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。2.材料供应：甲方应按照合同约定提供施工所需材料，确保材料质量。如材料质量不符合要求，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换。3.工程变更：如施工过程中出现设计变更、工程量增减等情形，双方应协商确定变更内容和价款。4.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.质保期：乙方在工程验收合格后，应承担一定的质保期限。质保期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。6.知识产权：乙方应保证施工过程中