施工单位道路责任

施工单位道路责任合同编号：__________甲乙双方本着平等互信、合作共赢的原则，就甲方向乙方支付道路责任费用的事宜，达成如下协议：第一条道路责任范围1.1甲方对工程现场周边道路产生的噪音、扬尘、废水、废弃物等污染和损害，承担相应的责任。1.2甲方在施工期间应当遵守交通法规，确保施工设备、材料等物品的运输安全，防止交通事故的发生。1.3甲方应当协助乙方维护施工现场周边的道路交通秩序，确保施工期间的道路畅通。第二条道路责任费用2.1甲方应当按照本协议的约定，向乙方支付道路责任费用。道路责任费用具体金额双方另行协商确定。2.2甲方支付的道路责任费用，包括但不限于交通管理部门对施工现场周边道路的监管、维护、清洁、修复等费用。2.3甲方支付的道路责任费用，自本协议签订之日起至工程竣工之日止。第三条费用支付及结算3.1甲方应当按照本协议的约定，按时足额向乙方支付道路责任费用。3.2甲方支付的道路责任费用，乙方应当出具相应的收款凭证。3.3工程竣工后，甲方应当向乙方支付一笔道路责任费用。乙方在收到一笔费用后，向甲方出具道路责任费用结算清单。第四条违约责任4.1甲方未按照本协议的约定支付道路责任费用的，应当按照迟延支付的天数，向乙方支付违约金。违约金计算方式为：迟延支付金额×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。4.2乙方未按照本协议的约定履行监管职责的，甲方有权要求乙方承担相应责任。第五条争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方交通管理部门授权委托书3.工程合同复印件4.道路责任费用计算明细表5.施工期间道路安全管理方案6.违约金计算公式说明7.法院诉讼费缴纳凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付道路责任费用，包括但不限于迟延支付或不足额支付。2.甲方未遵守交通法规，导致交通事故发生或施工现场周边道路拥堵。3.乙方未按约定履行监管职责，如未对施工现场周边道路进行有效管理和监督。4.乙方未按照本协议的约定提供收款凭证或道路责任费用结算清单。三、法律名词及解释：1.甲方：指施工单位，负责工程的施工和道路责任费用的支付。2.乙方：指交通管理部门，负责对工程现场周边的道路交通进行管理和监督。3.道路责任费用：指甲方因施工导致施工现场周边道路产生的污染、损害、维护等费用。4.违约金：指甲方迟延支付道路责任费用时，按照约定向乙方支付的违约赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方迟延支付道路责任费用：乙方可以提醒甲方履行支付义务，如甲方仍不支付，乙方有权依法向法院提起诉讼。2.施工现场周边道路拥堵：甲方应协助乙方维护交通秩序，如无法解决，可向乙方申请额外交通警力支援。3.乙方未履行监管职责：甲方可以要求乙方及时采取措施，如乙方仍不履行职责，甲方有权向上级交通管理部门反映情况。4.工程竣工后道路清理和修复：甲方应按照约定履行道路责任，确保工程竣工后道路恢复原状。五、所有应用场景：1.施工单位在进行大型工程施工时，需要对施工现场周边道路进行责任划分。2.施工单位需要向交通管理部门支付道路责任费用，以承担施工期间的道路污染、损害等责任。3.交通管理部门需