2024年度数据中心电缆布线工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度数据中心电缆布线工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3数据中心电缆布线工程定义第二条工程内容2.1工程概述2.2电缆布线设计标准2.3工程材料要求2.4工程进度安排第三条工程费用3.1工程总价3.2付款方式及进度3.3费用调整条款第四条工程质量及验收4.1工程质量标准4.2验收程序4.3质量问题处理第五条工程安全5.1安全标准5.2安全事故处理5.3乙方安全培训及管理第六条工期延误6.1工期延误责任6.2工期延误的计算方法6.3工期延误的赔偿第七条合同变更7.1合同变更程序7.2合同变更内容7.3合同变更的效力第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任处理第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密泄露的责任第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同变更和解除的条件第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的语文版本第十四条法律适用及争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：×××科技有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方全称：×××通信技术有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3数据中心电缆布线工程定义本工程指的是在甲方数据中心内，按照甲方提供的技术要求和设计方案，乙方负责完成电缆布线的设计、采购、施工、调试及验收等工作。第二条工程内容2.1工程概述本工程包括但不限于：数据中心机房内部电缆布线、设备间电缆布线、楼层间电缆布线、设备电源线布线、数据通讯线布线等。2.2电缆布线设计标准乙方应按照中国电信行业标准《数据中心设计规范》(YD51942014)及相关国家和行业标准进行设计，并符合甲方提供的技术要求和设计方案。2.3工程材料要求乙方应使用符合国家标准的优质材料，并提供材料合格证明。2.4工程进度安排乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。第三条工程费用3.1工程总价本工程总价人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额详见附件一《工程预算明细表》。3.2付款方式及进度甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款项。具体付款方式及进度详见附件二《付款计划表》。3.3费用调整条款因不可抗力等特殊情况导致工程费用增减的，双方可协商调整工程总价。第四条工程质量及验收4.1工程质量标准本工程质量应达到中国电信行业标准《数据中心设计规范》(YD51942014)及相关国家和行业标准的要求。4.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。甲方收到申请后，组织相关人员按照约定程序进行验收。4.3质量问题处理工程验收过程中，如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至满足验收标准。第五条工程安全5.1安全标准乙方应严格遵守国家和行业安全生产法律法规，确保工程安全。5.2安全事故处理发生安全事故的，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方。5.3乙方安全培训及管理乙方应对施工人员进行安全培训，并建立健全安全生产管理制度。第六条工期延误6.1工期延误责任因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。6.2工期延误的计算方法工期延误时间按照实际延误天数计算，具体计算方式详见附件三《工期延误计算方法》。6.3工期延误的赔偿乙方应按照甲方要求，按照附件三《工期延误计算方法》计算的延误天数支付违约金，违约金计算方式详见附件三。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按照约定时间、质量完成工程，或违反国家法律法规、行业标准导致工程安全事故的，视为乙方违约。8.2违约责任认定乙方违约的，甲方有权要求乙方立即整改，并按照附件三《工期延误计算方法》计算违约金。8.3违约赔偿金额乙方应按照甲方要求，按照附件三《工期延误计算方法》计算的延误天数支付违约金，违约金计算方式详见附件三。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。9.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的解除10.1合同解除条件任何一方未履行合同义务的，另一方有权解除合同。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续。10.3合同解除后的责任处理合同解除后，乙方应按照甲方要求，妥善处理与工程相关的遗留问题，包括但不限于工程收尾、资料移交等。第十一条保密条款11.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密期限保密信息自知悉之日起，至合同解除、终止之日起五年内保持保密。11.3保密泄露的责任乙方泄露甲方保密信息的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同生效时间本合同自签字（或盖章）之日起生效。12.3合同变更和解除的条件合同变更或解除应书面协议，经双方签字（或盖章）后生效。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件本合同附件包括《工程预算明细表》、《付款计划表》、《工期延误计算方法》等，附件与合同具有同等法律效力。13.3合同的语文版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力，如有歧义，以中文版本为准。第十四条法律适用及争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、监理单位、检测单位等。1.2第三方责任限定第三方介入本合同工程，需按照合同约定或法律规定承担相应的责任。第三方对甲方和乙方承担连带责任。第二条第三方选择与委托2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入本合同工程，并签订相应的分包合同或服务协议。2.2第三方委托甲方和乙方对第三方的工作进行监督和管理，并负责协调第三方与双方之间的沟通和协作。第三条第三方责任及义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定或法律规定，完成其分内工作，并对其工作成果承担责任。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，按照甲方和乙方的工作要求，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。第四条第三方赔偿责任4.1第三方赔偿责任限定第三方因违约、侵权或疏忽导致工程损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方赔偿责任限额甲乙双方与第三方在签订分包合同或服务协议时，应明确第三方的赔偿责任限额。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，甲方和乙方有权要求第三方立即整改，并按照附件三《工期延误计算方法》计算违约金。5.2第三方违约处理程序甲方和乙方与第三方协商处理违约事宜，协商不成的，甲方和乙方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入本合同工程，不影响甲方和乙方之间的合同关系。甲方和乙方对第三方的工作进行监督和管理。6.2第三方与甲乙方的沟通协作第三方应主动与甲方和乙方沟通协作，及时报告工作进展和问题，共同推进工程顺利进行。第七条第三方退出与替换7.1第三方退出第三方因故需退出工程的，应提前书面通知甲方和乙方，并办理相关手续。7.2第三方替换甲方和乙方均有权根据工程需要，替换第三方。替换第三方时，应签订新的分包合同或服务协议。第八条第三方介入的合同变更8.1第三方介入导致合同变更因第三方介入导致本合同内容发生变更的，甲方和乙方应签订书面变更协议，并经双方签字（或盖章）后生效。8.2第三方介入导致合同变更的程序合同变更协议应明确变更内容、范围、时间、费用等相关事项。第九条第三方介入的合同解除9.1第三方介入导致合同解除因第三方原因导致本合同无法履行，甲方和乙方均有权解除合同。9.2第三方介入导致合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入导致争议因第三方介入导致甲方和乙方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方介入导致争议的解决机构诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。第十一条第三方介入的法律适用及争议解决11.1适用法律第三方介入本合同工程，适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入的保密条款12.1保密信息范围第三方在合同履行过程中知悉的甲方和乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。12.2保密期限保密信息自知悉之日起，至合同解除、终止之日起五年内保持保密。12.3保密泄露的责任第三方泄露甲方和乙方保密信息的，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此造成的损失。第十三条第三方介入的其他条款13.1合同的转让未经甲方和乙方同意，第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件本合同附件包括《工程预算明细表》、《付款计划表》、《第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程预算明细表》本附件详细列出了本合同工程的所有费用明细，包括材料费、人工费、设备费、管理费等，并明确了费用的计算方式和支付时间。附件二：《付款计划表》本附件详细列出了甲方应支付给乙方的工程款项的支付计划，包括付款时间、付款金额等信息。附件三：《工期延误计算方法》本附件详细说明了工期延误的计算方法，包括延误天数的计算、违约金的计算等。附件四：《第三方选择评估标准》本附件详细列出了甲方和乙方选择第三方时应考虑的因素和评估标准，包括第三方的能力、经验、信誉等。附件五：《第三方分包合同模板》本附件提供了一个第三方分包合同的模板，供甲方和乙方与第三方签订分包合同时使用。附件六：《第三方服务协议模板》本附件提供了一个第三方服务协议的模板，供甲方和乙方与第三方签订服务协议时使用。附件七：《工程质量检测报告》本附件用于记录工程质量检测的结果，包括检测项目、检测结果、检测单位等信息。附件八：《工程安全检查报告》本附件用于记录工程安全检查的结果，包括检查项目、检查结果、检查单位等信息。附件九：《工程进度报告》附件十：《工程变更申请》本附件用于申请工程变更，包括变更内容、变更原因、变更影响等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间、质量完成工程。2.乙方违反国家法律法规、行业标准导致工程安全事故。3.乙方泄露甲方和乙方保密信息。4.第三方未按照合同约定履行义务。5.第三方导致工程进度延误。6.第三方导致工程质量不符合约定标准。违约责任认定标准：1.乙方违约的，甲方有权要求乙方立即整改，并按照附件三《工期延误计算方法》计算违约金。2.第三方违约的，甲方和乙方有权要求第三方立即整改，并按照附件三《工期延误计算方法》计算违约金。3.乙方泄露甲方和乙方保密信息的，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此