2024年度瓷砖施工合同范本下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度瓷砖施工合同范本本合同目录一览第一条瓷砖施工合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条施工工程内容2.1工程地点2.2工程面积2.3施工范围第三条材料供应3.1瓷砖品牌及型号3.2瓷砖供应时间及数量3.3瓷砖质量标准第四条施工工艺及质量要求4.1施工工艺流程4.2施工质量标准4.3验收标准第五条施工期限5.1合同签订后开工时间5.2合同完工时间5.3工期延误责任第六条合同价格及支付方式6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款比例6.4发票开具第七条乙方责任及义务7.1乙方施工团队资质7.2乙方施工安全措施7.3乙方材料保管责任第八条甲方责任及义务8.1甲方提供施工场地8.2甲方协助乙方施工8.3甲方支付工程款第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力导致的后果处理第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖法院第十二条合同的变更和解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约泄露的后果第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：第一条瓷砖施工合同主体1.1甲方名称及地址：甲方全称为X公司，地址为市区路号。1.2乙方名称及地址：乙方全称为X建筑装饰有限公司，地址为市区路号。第二条施工工程内容2.1工程地点：施工地点为市区路号。2.2工程面积：工程总面积为平方米。2.3施工范围：施工范围包括但不限于瓷砖铺设、美缝、防水等。第三条材料供应3.1瓷砖品牌及型号：乙方应提供品牌的型号瓷砖，具体型号及数量详见附件。3.2瓷砖供应时间及数量：乙方应在合同签订后个工作日内将瓷砖送到施工现场，具体数量以甲方实际验收的数量为准。3.3瓷砖质量标准：瓷砖应符合国家相关标准，不得有裂纹、斑点、色差等质量问题。第四条施工工艺及质量要求4.1施工工艺流程：乙方应按照甲方提供的施工工艺流程进行施工，具体流程详见附件。4.2施工质量标准：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求，具体标准详见附件。4.3验收标准：甲方应按照附件中约定的验收标准对乙方施工质量进行验收。第五条施工期限5.1合同签订后开工时间：合同签订后，乙方应在个工作日内开始施工。5.2合同完工时间：乙方应保证工程在日内完工。5.3工期延误责任：由于乙方原因导致工期延误的，乙方应按照每日元向甲方支付违约金。第六条合同价格及支付方式6.1合同总价：合同总价为元（大写：人民币元整）。6.2支付方式：甲方支付乙方工程款，支付方式为分期支付，具体支付比例详见附件。6.3进度付款比例：甲方根据乙方施工进度支付相应比例的工程款，具体比例详见附件。6.4发票开具：乙方应向甲方开具国家规定的正规发票。第七条乙方责任及义务7.1乙方施工团队资质：乙方应保证施工团队具备相关资质，不得使用无资质人员。7.2乙方施工安全措施：乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。7.3乙方材料保管责任：乙方应对施工现场的材料进行妥善保管，防止材料丢失、损坏。第八条甲方责任及义务8.1甲方提供施工场地：甲方应保证施工场地的合法性，确保乙方正常施工。8.2甲方协助乙方施工：甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的支持。8.3甲方支付工程款：甲方应按照约定的时间和比例支付乙方工程款。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付迟延付款的违约金，违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。9.2乙方违约责任：如乙方未能按约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。第十条不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力导致的后果处理：由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十一条争议解决11.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖法院：本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更条件：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。13.3违约泄露的后果：如一方违反保密义务，泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同的终止条件：本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。14.3其他约定事项：双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指除甲方和乙方之外的其他个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲方和乙方共同协商一致，并签订书面介入协议。2.2第三方介入需符合合同履行需要，不得影响甲方和乙方的合法权益。第三条第三方责任及义务3.1第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。3.2第三方应按照介入协议约定的范围和内容履行义务。3.3第三方应对其介入过程中的行为承担法律责任。第四条第三方与甲方、乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以书面形式明确约定。4.2第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同履行，双方应继续履行合同约定的义务。4.3第三方介入不得影响甲方、乙方之间的权益分配，双方应按照合同约定享受权益。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1如第三方介入导致合同价款、工期等发生变化，双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入不得违反国家相关法律法规，不得损害社会公共利益。5.3第三方介入后，甲方、乙方应继续履行合同约定的义务，同时遵守介入协议的约定。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲方、乙方造成的损失，应承担有限责任，赔偿金额不超过其介入协议约定的限额。6.2第三方对甲方、乙方造成的损失，应按照实际损失计算赔偿金额，但不超过其介入协议约定的限额。6.3第三方对甲方、乙方造成的损失，如有约定的责任限额，甲乙双方应予以认可。第七条第三方退出7.1第三方如需退出，应提前书面通知甲方和乙方。7.2第三方退出后，其应继续承担退出前的合同义务，并对退出后的后果不承担责任。7.3第三方退出不影响甲方和乙方继续履行合同约定的义务。第八条第三方与甲方、乙方之间的争议解决8.1如第三方与甲方、乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲方、乙方之间的争议，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第九条保密义务9.1第三方应对其在合同履行过程中获知的甲方、乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此造成的损失。第十条其他条款10.1本合同的第三方介入修正条款，如有未尽事宜，双方应协商一致，并签订书面补充协议。10.2本合同的第三方介入修正条款，自双方签字或盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：瓷砖品牌及型号详细列表附件二：施工工艺流程说明附件三：施工质量标准详细说明附件四：材料供应时间表及数量清单附件五：进度付款比例及时间安排附件六：乙方施工团队资质证明文件附件七：乙方施工安全措施详细说明附件八：甲方提供的施工场地示意图附件九：甲方协助乙方施工的具体事项列表附件十：合同总价及支付方式详细说明附件十一：不可抗力事件认定及处理办法附件十二：合同变更和解除的条件及程序说明附件十三：保密协议及保密内容详细说明附件十四：第三方介入协议及第三方责任限额说明附件十五：工程验收标准及验收流程说明附件十六：违约行为及责任认定详细说明说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未能按约定时间支付工程款。2.乙方未能按约定时间完成施工。3.乙方提供的材料不符合约定的质量标准。4.乙方未按照约定的施工工艺流程进行施工。5.甲方未按照约定提供施工场地或协助乙方施工。6.甲方未按约定支付工程款。7.乙方未按约定保管材料或采取安全措施。8.第三方未按约定履行义务或造成损失。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。2.违约金计算方式为合同总价款的千分之五。3.损失赔偿金额根据实际损失计算。4.违约方应承担相