2024年度城市供水管道建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市供水管道建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容及范围第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式第三条工程进度及交付3.1工程进度计划3.2工程交付条件3.3工程延期第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期第五条施工材料及设备5.1材料及设备供应5.2材料及设备质量5.3设备安装与调试第六条施工安全与环保6.1安全措施及要求6.2安全事故处理6.3环保要求及措施第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同附件13.3补充协议第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本与副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同规定，承担供水管道建设工程的建设单位，具有工程建设的所有权和监督权。1.2承包方承包方是指根据本合同规定，承担供水管道建设工程的施工单位，具有工程建设的实施权和管理权。1.3工程内容及范围本合同的供水管道建设工程包括管道铺设、管道连接、泵站建设、控制系统安装等工程，具体工程内容及范围详见附件一。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指承包方按照合同约定完成工程所需的全部费用，包括工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税金等。合同总价详见附件二。2.2价格调整合同总价在合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等原因导致价格波动，可以按照双方约定进行价格调整。价格调整的具体办法详见附件三。2.3支付方式发包方按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同价款。支付方式包括银行转账、支票支付等，具体支付方式详见附件四。第三条工程进度及交付3.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间节点完成工程，并提交工程进度计划。工程进度计划应包括各阶段工程的开始时间、结束时间及工程进度。3.2工程交付条件工程交付是指承包方按照合同约定完成所有工程内容，并经过验收合格后，将工程交付给发包方。工程交付的条件详见附件五。3.3工程延期如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。工程延期的具体处理办法详见附件六。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求承包方应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程的安全、可靠、经济和美观。工程质量要求详见附件七。4.2工程验收标准工程验收是指发包方和承包方共同对完成的工程进行检验，确认工程是否达到合同约定的质量标准。工程验收标准详见附件八。4.3质量保证期承包方应对工程质量负责，并按照合同约定的质量保证期承担质量保修责任。质量保证期的具体规定详见附件九。第五条施工材料及设备5.1材料及设备供应承包方应按照合同约定的品牌、型号、质量等要求，采购施工所需的原材料、设备等。材料及设备供应的具体要求详见附件十。5.2材料及设备质量承包方应对供应的材料及设备质量负责，并按照合同约定的质量标准进行检验。材料及设备质量的具体要求详见附件十一。5.3设备安装与调试承包方应负责设备安装和调试工作，确保设备正常运行。设备安装与调试的具体要求详见附件十二。第六条施工安全与环保6.1安全措施及要求承包方应按照合同约定的安全措施和要求进行施工，并确保施工过程中的人员安全。安全措施及要求详见附件十三。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照合同约定的程序进行处理。安全事故处理的具体办法详见附件十四。6.3环保要求及措施承包方应按照合同约定的环保要求进行施工，并采取措施减少施工过程中的环境影响。环保要求及措施的具体规定详见附件十五。第八条违约责任8.1发包方违约发包方如违反合同约定，导致工程无法正常进行或给承包方造成损失的，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件十六。8.2承包方违约承包方如违反合同约定，导致工程质量不达标、工程延期或给发包方造成损失的，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件十七。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼如双方在合同中约定仲裁，任何一方对仲裁裁决不服的，不得向法院起诉。双方同意仲裁委员会为合同签订地仲裁委员会。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同终止条件合同终止是指合同约定的工程全部完成，并通过验收合格。合同终止后，发包方应按照约定支付合同价款。10.3合同解除条件如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如确需转让合同权利和义务，转让方应提前三十天通知对方，并提交转让申请及有关证明文件。对方应在收到通知后十个工作日内给予答复。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止。12.3违约责任如任何一方违反保密条款，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件十八。第十三条其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件合同附件包括本合同的补充协议、工程设计文件、施工图纸等。附件与合同具有同等法律效力。13.3补充协议双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署日期本合同于2024年签署。14.2签署地点本合同在中华人民共和国省市签署。14.3合同正本与副本本合同一式两份，双方各执一份。正本和副本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与本合同工程建设的其他单位或个人，包括但不仅限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对自己参与工程建设的部分承担相应的责任。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入工程。选择第三方时，应考虑其资质、经验、信誉等因素。2.2第三方合同签订甲乙方与第三方签订合同，明确双方的权利义务。第三方合同应符合本合同的相关规定。2.3第三方责任划分甲乙方应与第三方明确责任划分，确保第三方承担相应的责任，并避免甲乙方承担额外责任。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同规定，对第三方承担的责任限制。3.2责任限额确定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、工期延误限额等。3.3第三方责任保险甲乙方可以要求第三方购买责任保险，以保障甲乙方的利益。第三方应按照甲乙方的要求，提供保险凭证。第四条第三方协调与管理4.1第三方协调甲乙方应负责与第三方的沟通协调，确保工程顺利进行。4.2第三方管理甲乙方应监督第三方按合同约定履行义务，确保第三方施工质量、安全、进度等符合合同要求。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲乙方应按照合同约定和法律规定处理。5.2第三方违约责任第三方违约时，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲乙方的损失。第六条第三方退出6.1第三方退出条件如第三方因故退出工程，应提前通知甲乙方，并协商解决退出后的相关问题。6.2第三方退出程序第三方退出时，应按照合同约定和法律规定处理合同终止、赔偿等相关事项。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系应以合同为准，第三方不应直接与甲乙方发生合同关系。7.2第三方与甲乙方权益保护甲乙方应保护自己的合法权益，不得因与第三方签订的合同而损害甲乙方的权益。第八条第三方介入对合同其他方的通知义务8.1第三方介入通知如第三方介入工程，甲乙方应通知合同其他方，并明确第三方介入的范围、责任等。8.2第三方变更通知如第三方发生变更，如更换单位或个人，甲乙方应及时通知合同其他方。第九条第三方介入对合同履行影响9.1第三方介入影响第三方介入可能导致合同履行期限、质量、成本等方面的变化。9.2合同调整甲乙方应根据第三方介入的影响，协商调整合同履行计划，确保工程顺利进行。第十条第三方介入的合同附件10.1第三方合同附件第三方合同附件应包括第三方合同、第三方责任限额、第三方保险凭证等。10.2附件提交甲乙方应将第三方合同附件提交合同其他方，以便各方了解第三方介入的相关事项。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方违约责任第三方违约时，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲乙方的损失。11.2甲乙方违约责任如甲乙方未能履行与第三方的合同，导致第三方违约，甲乙方应承担相应的违约责任。第十二条第三方介入的争议解决12.1争议解决方式双方在履行第三方合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼如双方在第三方合同中约定仲裁，任何一方对仲裁裁决不服的，不得向法院起诉。双方同意仲裁委员会为合同签订地仲裁委员会。第十三条第三方介入的其他条款13.1法律适用第三方合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件第三方合同附件包括第三方合同、第三方责任限额、第三方保险凭证等。附件与第三方合同具有同等法律效力。13.3补充协议双方在履行第三方合同过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应签订补充协议。补充协议与第三方合同具有同等法律效力。第十四第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：材料及设备供应清单附件四：施工进度计划附件五：工程验收标准附件六：安全措施及要求附件七：环保要求及措施附件八：质量保证期规定附件九：合同价款支付凭证附件十：第三方合同附件十一：第三方责任限额附件十二：第三方保险凭证附件十三：补充协议附件十四：违约行为及责任认定说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任发包方如违反合同约定，导致工程无法正常进行或给承包方造成损失的，应承担相应的违约责任。具体违约行为及责任认定标准详见附件十四。示例：如果发包方未能按照约定时间支付工程进度款，导致工程延期，应按照附件十四中的违约责任认定标准，承担相应的违约责任。2.承包方违约行为及责任承包方如违反合同约定，导致工程质