2024年度壁画工程合同法律适用与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度壁画工程合同法律适用与施工合同本合同目录一览1.壁画工程合同法律适用1.1适用法律1.2法律冲突解决1.3合同合规性检查2.施工合同条款2.1工程概述2.2施工方责任2.3客户责任2.4工程时间表2.5质量标准3.工程变更3.1变更请求3.2变更审批流程3.3变更导致的合同价款调整4.合同价款与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4最终支付5.工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的赔偿5.3工期延误的解决6.质量控制6.1施工质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理7.保险责任7.1施工方保险7.2客户责任保险7.3保险事故处理8.违约责任8.1施工方违约8.2客户违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的后果11.合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止后的权利义务处理12.一般规定12.1合同的生效12.2合同的修改12.3合同的解释13.合同附件13.1附件清单13.2附件的有效性13.3附件的更换14.其他条款14.1合同语言14.2合同适用范围14.3合同法律地位第一部分：合同如下：壁画工程合同法律适用1.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.2法律冲突解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律的任何规定相冲突，该条款将按法律的规定进行调整，以符合法律的要求，但不影响其他条款的有效性。1.3合同合规性检查合同双方应确保其签订的合同符合中华人民共和国相关法律法规的要求，并承担因违反法律法规而引起的责任。施工合同条款2.1工程概述本合同项下的壁画工程包括但不限于设计、制作、运输、安装和维护等。具体工程内容详见附件。2.2施工方责任施工方应按照合同约定和工程设计要求，完成壁画的制作和安装工作，并保证壁画质量符合约定的标准。2.3客户责任客户应提供施工所需的环境、场地和必要的协助，并按照合同约定支付价款。2.4工程时间表双方应共同制定工程时间表，并按照时间表推进工程进度。如有变更，应提前通知对方并协商解决。2.5质量标准壁画应符合国家相关标准和行业惯例，同时应满足客户的具体要求。具体质量标准详见附件。工程变更3.1变更请求任何一方如需对工程进行变更，应向对方提出书面变更请求，并说明变更的理由和内容。3.2变更审批流程变更请求应经过双方协商一致后方可实施。双方应在变更请求提出后的十个工作日内完成审批。3.3变更导致的合同价款调整变更导致的合同价款调整应按照双方协商的结果进行，并在合同中予以明确。合同价款与支付4.1合同总价本合同的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于壁画设计费、制作费、运输费、安装费和维护费等。4.2支付方式支付方式为：【】。具体支付细节详见附件。4.3进度付款双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。具体支付标准和时间节点详见附件。4.4最终支付工程完成后，客户应按照约定支付剩余的合同价款。如客户对工程质量无异议，应在验收合格后的七个工作日内支付。违约责任8.1施工方违约施工方如未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。具体违约赔偿金额和方式详见附件。8.2客户违约客户如未按合同约定支付价款，或未提供施工所需的环境和协助，应承担违约责任。具体违约赔偿金额和方式详见附件。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金的标准为合同价款的【】%。争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会应为准。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖如双方同意通过诉讼解决争议，应提交合同签订地人民法院管辖。保密条款10.1保密内容双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后的【】年。10.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。合同的终止11.1合同终止的条件双方同意提前终止合同的，或一方违约导致合同无法继续履行的，合同可以终止。11.2合同终止的程序合同终止前，双方应共同进行工程验收，并办理合同终止手续。11.3合同终止后的权利义务处理合同终止后，双方应对未支付的价款、已发生的费用等进行结算，并解决因合同终止而产生的其他问题。一般规定12.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。12.2合同的修改合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同的解释本合同的解释应遵循合同的文字表述，遵循合同的整体目标和原则。合同附件13.1附件清单附件清单详见附件【】。13.2附件的有效性附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.3附件的更换如附件需更换，应经双方协商一致，并签署书面文件。其他条款14.1合同语言本合同的正式文本以中文为准。14.2合同适用范围本合同仅适用于双方在合同中约定的壁画工程。14.3合同法律地位本合同是双方签订的关于壁画工程的唯一法律文件，取代了之前所有的口头协议和书面协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的任何个人、公司或其他法律实体。第三方可以包括但不限于中介方、监理方、咨询方、融资方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方介入合同后，应严格遵守合同条款，履行其在合同中的义务。第三方对甲乙方承担的责任以其在合同中的承诺和实际行为为准。1.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系基于合同条款，第三方并非甲乙方的代理人、合伙人或雇佣关系。第三方在合同中的权利和义务不受甲乙方直接控制，但受合同约束。2.第三方介入流程2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入合同，并确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。2.2第三方合同签订甲乙方与第三方签订合同后，第三方成为合同的一方，享有合同赋予的权利，并承担相应的义务。2.3第三方介入时间第三方应在甲乙方约定的时间内介入合同，并按照合同约定完成工作。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同中承担的最高赔偿责任限额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同的具体情况确定，包括但不限于合同金额、工程风险、第三方资质等。具体限额应在第三方合同中明确。3.3第三方责任限额的调整如合同执行过程中发生特殊情况，甲乙方可协商调整第三方责任限额，并签订书面协议。4.第三方违约处理4.1第三方违约如第三方未履行合同义务或履行不符合约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方违约赔偿第三方应按照合同约定和甲乙方的损失情况，赔偿相应的违约金或损失。4.3第三方违约处理程序甲乙方与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。5.第三方权利义务5.1第三方权利第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。5.2第三方义务第三方应按照合同约定履行义务，并保证其工作符合甲乙方的要求。6.第三方退出合同6.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，可以退出合同。6.2第三方退出程序第三方退出合同前，应与甲乙方协商，并办理相关手续。6.3第三方退出后的责任处理第三方退出合同后，应按照合同约定承担退出前的责任。7.第三方保险7.1第三方保险责任第三方应根据合同约定购买相应的保险，如工程保险、第三方责任保险等。7.2保险手续第三方应将保险单据提交给甲乙方备案，并确保保险的有效性。7.3保险赔偿如发生保险事故，第三方应按照保险合同的约定向甲乙方赔偿。8.第三方与其他方的关系8.1第三方与甲乙方第三方与甲乙方应保持独立的合同关系，各自承担合同义务和责任。8.2第三方与工程其他参与方第三方与工程其他参与方（如设计师、施工队伍等）的关系由第三方自行协调，甲乙方不承担相关责任。9.第三方信息披露9.1第三方信息披露义务第三方应向甲乙方披露其与工程相关的所有信息，包括但不限于资质证明、业绩情况、人员配置等。9.2第三方信息披露的时间和方式第三方应在合同签订前或甲乙方要求的时间内，以书面形式提交相关信息。10.第三方合规性检查10.1第三方合规性检查内容甲乙方有权对第三方的合规性进行检查，包括但不限于第三方是否具备相关资质、是否遵守法律法规等。10.2第三方合规性检查时间甲乙方应在合同履行期间内，对第三方进行合规性检查。10.3第三方合规性检查结果处理如第三方不符合合规性要求，甲乙方有权要求第三方改正，或终止合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：壁画工程设计方案详细描述壁画的设计理念、风格、主题、材料、尺寸等。附件二：壁画工程施工图纸包含壁画施工的详细图纸，包括尺寸、材料、施工工艺等。附件三：壁画工程施工进度计划详细列出壁画施工的各个阶段，包括开始日期、结束日期、施工内容等。附件四：壁画工程施工质量标准详细描述壁画施工的质量要求，包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件五：壁画工程施工安全措施详细列出施工过程中的安全措施，包括人员安全、材料安全、现场安全等。附件六：壁画工程施工费用明细表详细列出壁画施工的各项费用，包括材料费、人工费、运输费等。附件七：壁画工程施工保险单据提供第三方责任保险、工程保险等相关保险单据。附件八：壁画工程施工人员名单列出参与壁画施工的所有人员，包括设计师、施工队伍、监理人员等。附件九：壁画工程施工设备清单列出施工过程中需要使用的所有设备，包括工具、机械等。附件十：壁画工程施工材料供应商名单列出提供壁画施工材料的供应商名单，包括供应商名称、联系方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方未按照设计方案和施工图纸施工，导致工程质量不符合约定标准。示例：施工方未按照设计方案的要求使用材料，导致壁画颜色褪色。2.施工方未按照约定的工期完成工程。示例：施工方因自身原因导致工程延期，未能在约定工期内完成壁画施工。3.客户未按照合同约定支付价款。示例：客户未能在约定的支付日期内支付壁画施工款项。4.客户未提供施工所需的环境和协助。示例：客户未能提供施工场地