2024年度合肥市大数据中心建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度合肥市大数据中心建设施工合同本合同目录一览第一条：合同主体1.1发包方：合肥市大数据中心1.2承包方：具体施工单位名称第二条：合同范围2.1工程内容：合肥市大数据中心建设施工，包括但不限于土建、装修、设备采购及安装等2.2工程地点：合肥市某具体地点第三条：合同价格3.1合同总价：人民币【】元整3.2支付方式：具体支付方式和进度第四条：合同工期4.1开工日期：2024年某月某日4.2竣工日期：2024年某月某日第五条：质量标准5.1工程质量应符合国家及行业相关标准5.2验收标准：具体验收标准和流程第六条：违约责任6.1发包方的违约责任：具体违约行为及责任6.2承包方的违约责任：具体违约行为及责任第七条：争议解决7.1双方发生的争议应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条：合同的生效、变更和终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同的变更：具体变更条件和程序8.3合同的终止：具体终止条件和程序第九条：保密条款9.1双方应对合同内容和相关业务信息予以保密9.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起【】年第十条：法律适用和争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律10.2争议解决：参照第七条第十一条：合同的签订、修改和解除11.1合同的签订：双方签字盖章11.2合同的修改：具体修改条件和程序11.3合同的解除：具体解除条件和程序第十二条：其他条款12.1双方认为应当约定的其他事项第十三条：附件13.1合同附件一：工程图纸13.2合同附件二：技术规格书13.3合同附件三：合同价款明细表13.4合同附件四：付款凭证第十四条：签字盖章14.1发包方代表（签字）：14.2承包方代表（签字）：14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条：合同主体第二条：合同范围2.2工程地点：合肥市某具体地点第三条：合同价格3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）3.2支付方式：3.2.1合同签订后【】日内，发包方支付合同总价【】%作为预付款；3.2.2工程进度达到【】%时，承包方提供相应进度报告，发包方支付相应进度款；3.2.3工程竣工并验收合格后【】日内，发包方支付合同总价【】%作为尾款。第四条：合同工期4.1开工日期：2024年某月某日4.2竣工日期：2024年某月某日第五条：质量标准5.1工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）等；5.2验收标准：工程竣工后，由发包方组织验收，承包方应按照合同约定的质量标准进行自检和整改，直至达到验收标准。第六条：违约责任6.1发包方的违约责任：6.1.1如果发包方未能按照合同约定支付预付款、进度款或尾款，应按照逾期付款金额的【】%支付违约金；6.1.2如果发包方未能按照合同约定提供施工条件或者干涉正常施工，应承担由此增加的费用和（或）工期延误；6.2承包方的违约责任：6.2.1如果承包方未能按照合同约定完成工程，应按照逾期完成部分的合同价款的【】%支付违约金；6.2.2如果承包方未能按照合同约定质量标准完成工程，应负责返工、修复，并承担由此增加的费用和（或）工期延误。第七条：争议解决7.1双方发生的争议应通过友好协商解决；7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：合同的生效、变更和终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2合同的变更：8.2.1合同有效期内，如果双方同意对合同的任何内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方签字盖章后生效；8.2.2变更协议构成合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力；8.3合同的终止：8.3.1合同终止的情形包括但不限于工程竣工、验收合格、合同解除等；8.3.2合同终止后，承包方应按照发包方的要求进行工程移交，并办理相关手续；8.3.3合同终止后，除合同另有约定外，双方不再享有合同项下的权利和义务。第九条：保密条款9.1双方应对合同内容和相关业务信息予以保密；9.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起【】年；9.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十条：法律适用和争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律；10.2争议解决：参照第七条。第十一条：合同的签订、修改和解除11.1合同的签订：双方签字盖章；11.2合同的修改：11.2.1合同有效期内，如果双方同意对合同的任何内容进行修改，应以书面形式签订修改协议，经双方签字盖章后生效；11.2.2修改协议构成合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力；11.3合同的解除：11.3.1合同解除的情形包括但不限于双方协商一致、不可抗力等；11.3.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续；11.3.3合同解除后，除合同另有约定外，双方不再享有合同项下的权利和义务。第十二条：其他条款12.1双方认为应当约定的其他事项。第十三条：附件13.1合同附件一：工程图纸；13.2合同附件二：技术规格书；13.3合同附件三：合同价款明细表；13.4合同附件四：付款凭证；13.5合同附件五：其他相关文件。第十四条：签字盖章14.1发包方代表（签字）：14.2承包方代表（签字）：14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其在合同中的职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.3第三方权益：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务保障。第二条：第三方介入的方式和条件2.1第三方介入：第三方介入合同执行的过程，应事先征得甲乙双方的同意，并在合同中明确第三方的职责和权益。2.2介入条件：第三方介入的条件包括但不限于工程需要专业咨询、监理、审计等，或者甲乙方协商一致认为需要第三方介入的情形。第三条：第三方介入后的合同变更3.1合同变更：甲乙方根据本合同有第三方介入时，应就合同内容进行相应的变更，以明确第三方的职责、权益和责任限额。3.2变更程序：甲乙方应在合同中约定第三方介入的具体程序，包括但不限于第三方选定、合同签订、报酬支付等。第四条：第三方责任限额4.1责任限额：第三方对工程的质量和安全承担相应的责任，但对其责任限额应在合同中明确。4.2责任限制：第三方在其职责范围内的责任限额，不得超过甲乙方支付给第三方的报酬总额。第五条：第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方：第三方应独立履行合同义务，其行为不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方与工程：第三方应按照合同约定，对工程的质量和进度等目标负责。5.3第三方与监理、审计等：第三方应与监理、审计等各方相互配合，共同保障工程目标的实现。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未能按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任。6.2违约处理：甲乙方均有权根据合同约定和法律法规的要求，要求第三方承担违约责任。第七条：争议解决7.1第三方争议：第三方介入合同执行过程中产生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：第三方权益保障8.1甲乙方应保障第三方的合法权益，包括但不限于合同履行、报酬支付、违约责任等。8.2第三方权益保障措施：甲乙方应按照合同约定和相关法律法规，保障第三方的权益。第九条：合同的签订、修改和解除9.1合同签订：甲乙方与第三方签订合同时，应确保合同内容符合本合同的约定。9.2合同修改：合同有效期内，甲乙方与第三方协商一致，可以对合同内容进行修改。9.3合同解除：合同解除后，甲乙方与第三方应按照合同约定办理相关手续。第十条：其他条款10.1双方认为应当约定的其他事项。第十一条：附件11.1合同附件：第三方介入合同的相关文件。第十二条：签字盖章12.1甲乙方代表（签字）：12.2第三方代表（签字）：12.3本合同一式三份，甲乙方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸1.1工程图纸应包括建筑设计图纸、结构施工图纸、水电施工图纸等；1.2工程图纸应符合国家及行业相关标准，如《建筑工程图纸编制规范》（GB/T50303）等；1.3工程图纸应详细表示出工程的具体设计要求、施工细节、材料要求等；1.4工程图纸的修改和变更应经甲乙方同意，并加盖变更章。附件二：技术规格书2.1技术规格书应包括工程所用材料、设备、构配件的技术参数、性能要求、品牌等；2.2技术规格书应符合国家及行业相关标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等；2.3技术规格书的修改和变更应经甲乙方同意，并加盖变更章；2.4技术规格书应作为工程验收的重要依据。附件三：合同价款明细表3.1合同价款明细表应详细列出工程各项费用，包括工程总价、预付款、进度款、尾款等；3.2合同价款明细表应明确各项费用的支付方式和支付时间；3.3合同价款明细表的修改和变更应经甲乙方同意，并加盖变更章；3.4合同价款明细表应作为甲乙方支付款项的依据。附件四：付款凭证4.1付款凭证应包括付款申请、审批表、转账凭证、收款确认等；4.2付款凭证应详细记录付款的时间、金额、付款对象等信息；4.3付款凭证应由甲乙方和第三方共同签字确认；4.4付款凭证应作为甲乙方支付款项的证据。附件五：其他相关文件5.1其他相关文件包括但不限于工程变更通知、工程暂停令、工程复工令、合同解除协议等；5.2其他相关文件应经甲乙方同意，并加盖变更章；5.3其他相关文件应明确相关事项的具体内容和要求；5.4其他相关文件应作为工程执行和验收的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付预付款、进度款、尾款等；2.甲乙任何一方提供的工程图纸、技术规格书等资料不符合合同约定，导致工程无法正常进行；3.甲乙任何一方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合要求等；4.甲乙任何一方未按照合同约定保护知识产权，导致第三方索赔；5.甲乙任何一方未按照合同约定履行保密义务，导致对方损失；6.第三方未按照合同约定履行其义务，包括但不限于工程质量不符合要求、工程进度延误等；7.第三方未按照合同约定配合监理、审计等各方，导致工程目标无法实现；8.第三方未按照合同约定保护知识产权，导致甲乙方索赔。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定，违约方应支付给对方违约金，违约金的具体金额应根据违约行为的严重程度和给对方造成的损失进行确定；2.损害赔偿：违约方应赔偿对方因违约行为所造成的直接经济损失，如工程进度延误导致的额外费用、工程质量不符合要求导致的返工费用等；3.合同解除：甲乙方有权解除合同，并追究对方的违约责任；4.诉讼：任何一方均有权向法院提起诉讼，要求对方承担违约责任。示例说明：1.如