固定总价工程承包合同

合同编号：__________固定总价工程承包合同第一条工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程质量标准：_______第二条合同价格2.1本工程采用固定总价合同，乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和工程期限完成工程，并保证工程价格的固定性。2.2合同总价：_______元（大写：_______元整）。2.3乙方应在合同签订后_______天内，向甲方提交工程预付款的正式发票，甲方应在收到发票后_______天内支付预付款，预付款比例为合同总价的_______%。2.4工程进度款：乙方应按照工程进度，向甲方提交工程进度款的申请，甲方应在收到申请后_______天内支付进度款。2.5工程完成后，乙方应向甲方提交工程结算报告及正式发票，甲方应在收到报告及发票后_______天内支付尾款。第三条工程期限3.1工程开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方应按照约定的工程期限完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和工程期限完成工程。4.2负责工程的所有材料、设备采购，并保证材料、设备的质量。4.3负责工程的所有施工人员的人身安全，并按照甲方要求进行施工现场的管理。4.4承担本合同约定的工程保修责任。第五条甲方义务5.1提供工程所需的施工场地、水电等基础设施。5.2按照本合同约定支付工程款项。5.3协助乙方解决工程施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和工程期限完成工程的，甲方有权要求乙方限期整改，并按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×1%。6.2甲方未按照本合同约定支付工程款项的，乙方有权要求甲方限期支付，并按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付款项×逾期天数×1%。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守法律法规，确保合同内容的合法性、合规性。2.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解无误。3.合同中涉及的工程内容、工程量、工程质量和工程期限等关键条款，双方应充分沟通，达成一致。4.合同价格采用固定总价方式，乙方应充分评估工程风险，确保工程完成后价格的固定性。5.双方应按照合同约定履行各自义务，确保工程的顺利进行。6.合同中约定的违约责任条款，双方应引起重视，避免因违约行为给对方造成损失。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商，争取通过沟通达成一致。2.若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，遵守诉讼纪律，维护自身合法权益。关键词语的法律名词解释：1.固定总价合同：指合同价格在约定的范围内固定不变，乙方承担工程量、工程内容、工程质量等方面的风险。2.工程内容：指合同约定的乙方应完成的施工任务，包括工程设计、施工、设备安装、调试等。3.工程量：指合同约定的乙方应完成的工程量，如土方工程、混凝土工程等。4.工程质量：指合同约定的工程应达到的质量标准，包括工程的安全性、可靠性、功能性等。5.工程期限：指合同约定的工程开工、竣工的日期。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。7.司法程序：指通过法院审理，依法解决双方争议的程序。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，工程为一项公共设施建设项目。2.甲方为房地产开发商，乙方为指定的装修公司，工程为新开发住宅区的精装修工程。3.甲方为工厂企业，乙方为专业安装公司，工程为生产线的安装与调试。4.甲方为个人业主，乙方为家装公司，工程为翻新改造自用住房。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，补充条款：乙方应严格遵守政府相关法律法规，确保工程合规性。甲方有权对工程进行监督和检查，乙方应积极配合。2.甲方为房地产开发商，补充条款：乙方应按照开发商提供的装修标准和要求进行施工。甲方负责提供装修材料，乙方应验收并确保材料质量。3.甲方为工厂企业，补充条款：乙方应按照工厂的生产需求和时间安排进行安装与调试。甲方应协助乙方解决生产线上可能遇到的工艺问题。4.甲方为个人业主，补充条款：乙方应尊重甲方个人的需求和喜好，进行个性化装修。甲方有权对工程进度和质量进行监督，乙方应按时按质完成。附件列表：1.工