工程作业施工合同模板

合同编号：__________地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______第一条工程概况1.1本项目位于_______，工程内容为_______。1.2工程规模：_______。1.3工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。1.4工程质量标准：_______。第二条施工期限2.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工。2.2施工期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.3施工方若因自身原因导致施工延误，应按_______的标准向业主支付违约金。第三条施工质量3.1施工方应严格按照国家及行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2施工过程中，施工方应妥善保管施工材料、设备，防止损坏、丢失。3.3施工完成后，施工方应负责对工程进行验收，确保工程达到约定的质量标准。第四条工程款项支付4.1业主应按照双方约定的付款计划向施工方支付工程款项。4.2工程款项支付分为_______期，每期支付金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.3施工方完成相应施工内容后，业主按照约定的比例支付工程款项。4.4施工方开具正规发票，业主按约定时间支付工程款项。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方若未按约定时间完成施工，应按照违约金标准向业主支付违约金。5.3业主若未按约定时间支付工程款项，施工方有权暂停施工，业主应承担因此产生的额外费用。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，避免后期因主体不符导致的合同纠纷。2.工程描述：详细描述工程内容、规模、质量标准等信息，确保双方对工程有明确的理解和共识。3.合同金额：明确工程总价，以及分期付款的金额和付款计划，避免因金额问题产生纠纷。4.施工期限：约定合理的施工期限，以及因施工方原因导致延误的违约金标准。5.施工质量：明确施工方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。6.违约责任：约定了施工方和业主的违约责任，以及违约金的计算标准。7.争议解决：约定了解决争议的方式，包括友好协商和向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.施工方：指承担施工任务的单位或个人。3.业主：指拥有工程所有权或管理权的个人或单位。4.违约金：指当一方违约时，按照约定向对方支付的金钱赔偿。5.友好协商：指双方在发生争议时，通过相互沟通、协商，达成一致意见的方式。6.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款1.工程变更：如果项目在施工过程中需要调整范围或增加新任务，应如何处理？补充条款：双方同意，如遇工程变更，需立即协商，并根据变更内容重新确定工程总价和施工期限。变更部分的工程款支付按照新的约定执行。2.不可抗力：遇到自然灾害或其他不可抗力因素影响施工，如何应对？补充条款：由于不可抗力因素导致施工延误或中断，施工方不承担违约责任。双方应协商调整施工计划，并根据实际情况合理延长施工期限。3.材料供应：如果施工材料供应出现问题，影响施工进度，如何处理？补充条款：施工方应提前通知业主，如果因材料供应问题导致施工延误，施工方应尽力解决问题，并及时通报业主进展情况。4.工程验收：工程完成后，如何进行验收？补充条款：工程完成后，双方应共同组织验收。如果工程不符合约定的质量标准，施工方应在规定时间内进行整改，直至达到验收标准。5.隐私保护：如果施工涉及到业主的私人住宅，如何保护业主的隐私？补充条款：施工方承诺在施工过程中，尊重业主的隐私权，采取必要措施保护业主的个人财产和隐私，未经业主同意不得泄露任何个人信息。附件列表1.设计图纸：包括工程的所有设计图纸和施工图纸。2.工程量清单：详细列出所有工程量和相应的价格。3.材料规格书：列出所有施工所需材料的规格、型号和数量。4.施工计划：详细的施工进度计划