工程建设的委托合同模板_第1页
工程建设的委托合同模板_第2页
工程建设的委托合同模板_第3页
工程建设的委托合同模板_第4页
工程建设的委托合同模板_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______一、工程概述1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______元二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、技术要求和施工标准,以确保乙方能够按照甲方的要求完成工程。2.2甲方应按时支付乙方工程进度款,支付时间及比例按照双方约定的工程进度计划执行。2.3甲方应负责办理工程所需的各种审批手续和协调相关部门的工作,以确保工程顺利进行。2.4甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施,并保证其符合工程要求。2.5甲方应负责工程验收工作,并在工程验收合格后支付尾款。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照甲方的要求,按时完成工程的施工任务,并保证工程质量符合国家标准及甲方的要求。3.2乙方应严格按照甲方提供的工程设计文件、技术要求和施工标准进行施工,确保工程安全、环保、节能。3.3乙方应协助甲方办理工程所需的各项审批手续,并提供相关资料。3.4乙方应承担工程在施工过程中的安全事故责任,并按约定承担工程质量保证期内出现的质量问题的修复责任。3.5乙方应按约定时间向甲方提交工程进度报告及工程款支付申请。四、合同价格及支付4.1双方约定工程价格为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。4.2甲方按照工程进度支付工程款,具体支付时间及比例如下:(1)工程开工后_______天内,支付工程总价的30%;(2)工程进度达到_______时,支付工程总价的30%;(3)工程验收合格后,支付剩余的40%。4.3甲方支付工程款时,应扣除乙方已支付的预付款、进度款等。五、工程验收及保修5.1工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行自检、初验和验收,确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。5.2工程验收合格后,乙方应向甲方提供工程保修书,并按照约定承担工程质量保证期内出现的质量问题的修复责任。5.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并重新验收。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2乙方逾期交付工程的,应按照逾期交付部分工程价款的_______%向甲方支付违约金。6.3甲方逾期支付工程款的,应按照逾期支付部分工程价款的_______%向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格且乙方承担完违约责任之日止。8.2合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______代表(签名):_______代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.甲方应确保提供的工程设计文件、技术要求和施工标准的完整性和准确性,以避免因设计问题导致的工程延误或返工。2.乙方应严格按照约定的工程进度完成施工,避免逾期交付工程。3.双方应按时支付工程款,避免逾期支付导致的违约责任。4.乙方应保证工程质量,遵守安全生产和环保要求,确保工程顺利进行。5.双方应积极履行合同约定,如有争议,应通过友好协商解决。解决办法:1.双方签订合同时,明确约定工程设计文件、技术要求和施工标准,以减少设计问题导致的工程延误或返工。2.乙方制定合理的施工计划,确保按约定的工程进度完成施工。3.甲方按时支付工程款,避免逾期支付导致的违约责任。4.乙方加强工程质量管理,遵守安全生产和环保要求,确保工程质量符合国家标准。5.双方在履行合同过程中,如有争议,通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释:1.工程设计文件:指为完成工程所需的建筑设计、结构设计、设备设计等图纸及技术文件。2.施工标准:指国家或行业规定的关于施工过程中的质量、安全、环保等方面的要求。3.逾期交付:指乙方未按照约定的时间完成工程交付甲方。4.逾期支付:指甲方未按照约定的时间支付工程款。5.工程质量:指工程完成后的安全性、可靠性、使用功能、外观等方面符合设计要求和标准的能力。6.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。7.友好协商:指双方在合同履行过程中,通过沟通、协商解决争议的方式。8.有管辖权的人民法院:指根据我国《民事诉讼法》规定,具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合:1.甲方为政府部门,乙方为私营企业,工程为政府公共设施建设项目。2.甲方为房地产开发商,乙方为建筑公司,工程为高档住宅小区建设项目。3.甲方为国有企业,乙方为专业分包商,工程为基础设施建设项目。4.甲方为外国企业,乙方为国内工程公司,工程为跨国公司在华投资项目。5.甲方为个体经营者,乙方为家庭作坊,工程为小型装修工程。针对每个特殊场合的补充条款:1.政府部门作为甲方时,合同中应增加政采法规pliance、公共资源交易规定等条款,确保乙方遵守政府采购的相关法规。2.房地产开发商作为甲方时,合同中应增加关于房屋质量标准、交付时间、产权办理等条款,确保乙方按照开发商的要求完成工程。3.国有企业作为甲方时,合同中应增加合规审查、反腐败条款等,确保乙方遵守国家法律法规和国有企业采购规定。4.外国企业作为甲方时,合同中应增加国际工程建设的特殊要求、跨国支付条款等,确保乙方了解并遵守国际工程建设的相关规定。5.个体经营者作为甲方时,合同中应增加简单明了的条款,避免法律专业术语,确保乙方易于理解并遵守合同约定。附件列表:1.工程设计文件:包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等。2.技术要求:包括施工工艺、材料要求、质量标准等。3.施工标准:包括国家或行业规定的关于施工过程中的质量、安全、环保等方面的要求。4.工程进度计划:包括工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。5.工程预算:包括工程总价、各阶段付款比例等。6.保修条款:包

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论