对公工程合同范例

对公工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方因建设需要，需对公工程进行施工，故委托承包方进行施工；

2.承包方具备相应的施工资质，愿意承担本工程的建设任务。

双方经友好协商，就本工程的建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程工期：自合同签订之日起________________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为人民币________________元整（大写：________________元整）；

2.付款方式：

（1）合同签订后，发包方支付承包方工程费用总额的________________%作为预付款；

（2）工程进度达到________________%时，发包方支付承包方工程费用总额的________________%；

（3）工程竣工并经发包方验收合格后，发包方支付承包方工程费用总额的________________%；

（4）工程质量保修期内，发包方支付承包方工程质量保修金________________元。

三、工程质量及验收标准

1.承包方应按照国家及行业相关质量标准，确保工程质量；

2.工程竣工后，发包方有权对工程质量进行验收；

3.验收合格后，发包方应在________________日内将工程质量验收报告报送承包方。

四、工程进度及延误责任

1.承包方应按照合同约定的工期完成工程；

2.因承包方原因造成工程进度延误，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币________________元整（大写：________________元整）的违约金；

3.因发包方原因造成工程进度延误，发包方应承担相应的责任，并支付承包方合理的停工损失。

五、工程变更及索赔

1.发包方有权在工程实施过程中对工程内容、进度等进行变更；

2.承包方有权根据工程变更提出索赔，经双方协商一致后，由发包方承担相应的费用。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；

2.违约方应向守约方支付人民币________________元整（大写：________________元整）的违约金；

3.如违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________________年；

3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.发包方营业执照副本复印件；

2.承包方营业执照副本复印件；

3.承包方资质证书复印件；

4.工程设计图纸及有关技术资料；

5.本合同其他附件。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方为建设项目的主体，需对公工程进行施工，确保工程质量和进度；

2.承包方具备相应的施工资质，愿意承担本工程的建设任务；

3.监理方具备相关监理资质，愿意对施工过程进行全程监理，确保工程质量符合规范。

为明确各方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程工期：自合同签订之日起________________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为人民币________________元整（大写：________________元整）；

2.付款方式：

（1）合同签订后，发包方支付承包方工程费用总额的________________%作为预付款；

（2）工程进度达到________________%时，发包方支付承包方工程费用总额的________________%；

（3）工程竣工并经发包方验收合格后，发包方支付承包方工程费用总额的________________%；

（4）工程质量保修期内，发包方支付承包方工程质量保修金________________元。

三、监理方责任及权利

1.监理方负责对施工过程进行全程监理，确保工程质量符合规范；

2.监理方有权要求承包方对工程质量问题进行整改；

3.监理方有权对施工进度进行监督，确保工程按期完成；

4.监理方有权要求承包方提交相关工程资料和报告；

5.监理方有权对承包方违约行为提出整改意见。

四、甲方权益保障

1.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；

2.甲方有权要求承包方对工程质量问题进行整改，并承担相应责任；

3.甲方有权要求承包方对施工进度进行调整，并承担相应责任；

4.甲方有权对监理方的工作进行监督，确保监理方履行职责。

五、乙方责任及义务

1.承包方应按照国家及行业相关质量标准，确保工程质量；

2.承包方应按照合同约定的工期完成工程；

3.承包方应配合监理方对施工过程进行全程监理；

4.承包方应提交相关工程资料和报告，配合甲方监督检查。

六、违约责任及限制条款

1.承包方违反合同约定，造成工程进度延误，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币________________元整（大写：________________元整）的违约金；

2.承包方违反合同约定，造成工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任；

3.监理方未履行监理职责，导致工程质量问题，监理方应承担相应的责任；

4.甲方有权要求承包方对施工过程中的违法行为进行整改，并承担相应责任；

5.甲方有权要求承包方对施工过程中的安全事故进行整改，并承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________________年；

3.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.发包方营业执照副本复印件；

2.承包方营业执照副本复印件；

3.承包方资质证书复印件；

4.监理方监理资质证书复印件；

5.工程设计图纸及有关技术资料；

6.本合同其他附件。

第三方介入的意义和目的：

1.通过引入监理方，可以确保工程质量符合规范，降低工程质量风险；

2.监理方可以对施工过程进行全程监理，提高施工效率，降低施工成本；

3.监理方可以对承包方进行监督，确保承包方履行合同义务。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为建设项目的主体，有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程顺利完成；

2.甲方通过引入监理方，可以加强对承包方的监督，降低工程质量风险；

3.甲方可以通过本合同，明确各方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.业主方拟进行基础设施建设，需要施工方进行工程建设和施工；

2.施工方具备相应的施工资质，愿意承担本工程的建设任务；

3.监理方具备相关监理资质，愿意对施工过程进行监理，确保施工质量符合规范。

为明确各方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程工期：自合同签订之日起________________日内完成。

二、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为人民币________________元整（大写：________________元整）；

2.付款方式：

（1）合同签订后，业主方支付施工方工程费用总额的________________%作为预付款；

（2）工程进度达到________________%时，业主方支付施工方工程费用总额的________________%；

（3）工程竣工并经业主方验收合格后，业主方支付施工方工程费用总额的________________%；

（4）工程质量保修期内，业主方支付施工方工程质量保修金________________元。

三、监理方责任及权利

1.监理方负责对施工过程进行监理，确保施工质量符合规范；

2.监理方有权要求施工方对施工质量问题进行整改；

3.监理方有权对施工进度进行监督，确保工程按期完成；

4.监理方有权要求施工方提交相关施工资料和报告；

5.监理方有权对施工方违约行为提出整改意见。

四、施工方权益保障

1.施工方有权要求业主方按照合同约定支付工程款项；

2.施工方有权要求监理方对施工过程中的问题进行及时整改；

3.施工方有权要求监理方提供必要的施工技术支持；

4.施工方有权在工程进度和质量控制方面享有自主权。

五、甲方责任及义务

1.业主方应按照合同约定支付工程款项；

2.业主方应配合施工方和监理方的工作，提供必要的施工条件；

3.业主方应按时进行工程验收，确保工程质量符合要求；

4.业主方应承担因自身原因导致的工程延误和成本增加。

六、违约责任及限制条款

1.业主方未按合同约定支付工程款项，每延误一日，业主方应向施工方支付人民币________________元整（大写：________________元整）的违约金；

2.业主方未按时提供施工条件，导致施工方停工，业主方应承担相应的赔偿责任；

3.监理方未履行监理职责，导致工程质量问题，监理方应承担相应的责任；

4.施工方违反合同约定，造成工程进度延误或质量不合格，施工方应承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________________年；

3.本合同一式三份，施工方、业主方、监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.业主方营业执照副本复印件；

2.施工方营业执照副本复印件；

3.施工方资质证书复印件；

4.监理方监理资质证书复印件；