配电箱设备安装施工合同工期要求

配电箱设备安装施工合同工期要求合同编号：__________合同双方：甲方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________乙方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于甲方为配电箱设备安装施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，经双方友好协商，就配电箱设备安装施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：配电箱设备安装施工项目1.2工程地点：______________________1.3工程内容：根据甲方提供的配电箱设备及相关资料，乙方负责配电箱设备的安装、调试、验收等工作。二、工期要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，确保设备安装工程按时完成。2.2合同约定的工期为____个月，自甲方与乙方签订合同之日起计算。2.3乙方应按照双方协商确定的施工计划进行施工，确保工程进度不受影响。2.4若乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。3.2乙方应保证所安装的配电箱设备及配件符合甲方要求，并保证设备正常运行。3.3工程验收合格后，乙方应承担设备安装工程的质量保修责任，保修期限为____年。四、工程造价4.1双方根据市场行情和工程实际需求，协商确定工程造价为人民币____元（大写：____________________元整）。4.2乙方应按照合同约定进行施工，未经甲方同意，不得擅自增加工程量或提高工程造价。五、付款方式及进度5.1甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付工程款项。5.2工程进度付款：双方协商确定工程进度付款比例为____%，每完成一个阶段的工程，乙方应向甲方提供相应的工程进度报告，甲方按照进度报告支付相应款项。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起____日内向乙方支付剩余工程款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额按照合同总价款的____%计算。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，具体金额按照同期银行贷款利率计算。6.3双方因不可抗力导致合同无法履行，应根据实际情况协商解决。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。8.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签名）：______________________代表（签名）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.配电箱设备安装施工图纸2.配电箱设备技术要求说明书3.施工计划表4.工程进度报告5.工程验收报告6.付款凭证7.合同变更或解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。3.乙方未按照国家相关标准和规范进行施工，造成工程质量问题，视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工条件或材料，导致工程延期，视为违约。5.双方因不可抗力导致合同无法履行，不视为违约，但应根据实际情况协商解决。三、法律名词及解释：1.配电箱设备：指用于电力供应系统中，对电能进行分配、控制、保护及测量的设备。2.工期：指合同约定的工程完成时间。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。4.工程质量：指工程符合国家相关标准和规范的程度。5.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同要求。3.款项支付纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商解决。4.施工条件不满足：甲方应尽快提供施工条件，确保工程顺利进行。5.不可抗力因素：双方应根据实际情况协商解决合同履行问题。五、所有应用场景：1.甲方为配电箱设备安装施工项目的业主。2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位。3.双方就配电箱设备安装施工项目达成协议。4.乙方按照甲方