2024年数据中心能效提升总包

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心能效提升总包本合同目录一览第一条定义与术语1.1数据中心1.2能效提升1.3总包第二条合同主体2.1甲方2.2乙方第三条合同范围3.1工程内容3.2工程地点3.3工程时间第四条技术要求与标准4.1能效指标4.2技术规范4.3质量标准第五条合同价格5.1总金额5.2支付方式5.3价格调整第六条合同履行6.1乙方责任6.2甲方责任6.3工期延误第七条保修与维护7.1保修期限7.2保修范围7.3维修服务第八条违约责任8.1乙方违约8.2甲方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条合同的生效与终止10.1生效条件10.2终止条件第十一条合同的修改与补充11.1修改条件11.2补充内容第十二条合同的解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条合同的继承与转让13.1继承条件13.2转让条件第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1数据中心：指由甲方拥有或运营，用于数据存储、处理和管理的设施。1.2能效提升：指通过技术手段和管理措施，提高数据中心的能源使用效率，降低能源消耗。1.3总包：指乙方为甲方提供的数据中心能效提升整体解决方案，包括设计、采购、施工、调试和培训等服务。第二条合同主体2.1甲方：指与乙方签订本合同的数据中心所有者或运营者。2.2乙方：指与甲方签订本合同的数据中心能效提升服务提供商。第三条合同范围3.1工程内容：包括但不限于数据中心现有设备的能效评估、节能方案设计、节能设备采购、安装调试、人员培训和售后服务。3.2工程地点：位于甲方数据中心所在地。3.3工程时间：本合同签订之日起至工程验收合格之日止。第四条技术要求与标准4.1能效指标：数据中心能效提升后的能效比不低于国家或行业相关标准。4.2技术规范：乙方应按照国家标准和行业规范进行设计、施工和调试。4.3质量标准：工程质量应符合国家或行业相关质量标准和甲方要求。第五条合同价格5.1总金额：人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）。5.2支付方式：甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式见附件。5.3价格调整：如因市场行情变化导致材料价格波动，双方可协商调整合同价格。第六条合同履行6.1乙方责任：6.1.1按照合同约定完成工程设计和施工；6.1.2提供合格的设备和材料；6.1.3负责工程的技术支持和售后服务。6.2甲方责任：6.2.1提供工程现场及相关设施；6.2.2按照合同约定支付价款；6.2.3协助乙方进行工程验收。6.3工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担违约责任。第七条保修与维护7.1保修期限：自工程验收合格之日起[保修期限]年。7.2保修范围：包括但不限于乙方提供的设备、材料及施工质量。7.3维修服务：乙方应在保修期内提供免费的维修服务，保修期外提供有偿的维修服务。第八条违约责任8.1乙方违约：8.1.1乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件。8.1.2乙方提供的设备、材料不符合合同约定的，甲方有权要求乙方更换或修复。8.2甲方违约：8.2.1甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件。8.2.2甲方未按照合同约定提供工程现场的，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用。第九条争议解决9.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3法律途径：如调解不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2终止条件：工程验收合格，甲方支付完毕全部合同价款。第十一条合同的修改与补充11.1修改条件：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，双方可签订补充协议。11.2补充内容：补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的解除12.1解除条件：合同履行过程中，一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。12.2解除程序：双方应签订解除协议，明确解除合同的原因、责任及后续处理事项。第十三条合同的继承与转让13.1继承条件：甲方发生合并、分立等法律行为，本合同由继承方继续履行。13.2转让条件：甲方不得将本合同权利义务转让给第三方，乙方不得将本合同义务转让第八条违约责任（续）8.3甲方未按照合同约定提供工程现场的，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用，并按实际延误时间顺延工期。8.4甲方未按照合同约定支付价款的，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。8.5乙方未按照合同约定完成工程的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决（续）9.4双方同意，本合同项下的争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。第十条合同的生效与终止（续）10.3合同的终止不影响双方在合同终止前产生的权利和义务。第十一条合同的修改与补充（续）11.3任何对合同的修改或补充均需双方签署书面文件，经双方确认后方能生效。第十二条合同的解除（续）12.3乙方不得将本合同义务转让给第三方，也不得将本合同权利义务部分或全部转让给第三方。第十三条合同的继承与转让（续）13.3转让方应确保受让方履行本合同项下的全部义务，如因受让方原因导致甲方损失的，转让方应承担连带责任。13.4本合同的继承或转让，不影响本合同其他条款的效力。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，不适用任何国际私法规则。14.3合同附件：本合同附件包括合同价格明细、付款时间表、违约金计算方式等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、验收方、维修服务提供方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲方乙方的义务：在第三方介入前，甲方乙方应充分沟通并达成一致，确保第三方的选择符合本合同的履行需求。2.2第三方选择：甲方乙方应共同选定第三方，并确保第三方的选择合法有效，具备相关资质和能力。2.3介入程序：第三方介入应按照甲方乙方的约定程序进行，包括但不限于签订书面协议、明确职责和权利等。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照本合同及甲方乙方的约定，履行相关义务，并承担相应责任。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合规性，并对其造成的损失承担赔偿责任。3.3第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方乙方的内部规定。第四条第三方与甲方乙方的关系4.1第三方与甲方乙方的关系基于本合同及甲方乙方的约定，第三方不具有甲方乙方的员工地位。4.2第三方应独立承担其履行过程中的责任，甲方乙方不承担第三方责任。4.3第三方与甲方乙方的纠纷，由双方自行解决，甲方乙方不承担第三方纠纷的责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方对甲方乙方承担的赔偿责任限额，该限额在本合同中明确。5.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、能力、履约记录等因素，并由甲方乙方共同协商确定。5.3如第三方因故意或重大过失导致甲方乙方损失的，第三方责任限额无效，第三方应承担实际损失的赔偿责任。第六条第三方介入后的合同修改与补充6.1第三方介入可能导致本合同的部分内容需要修改或补充，甲方乙方应就修改或补充内容达成一致，并签订书面文件。6.2修改或补充内容与本合同具有同等法律效力，甲方乙方应按照修改或补充内容履行合同义务。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入引起的争议，甲方乙方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3调解不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同终止与解除8.1第三方介入引起的合同终止或解除，不影响本合同其他条款的效力。8.2甲方乙方应按照本合同约定，处理因第三方介入引起的合同终止或解除后的相关事宜。第九条第三方介入后的保密条款9.1第三方应对在合同履行过程中获知的甲方乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方乙方同意，不得向任何第三方披露。9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲方乙方的损失。第十条法律适用与管辖10.1本合同适用中华人民共和国法律，不适用任何国际私法规则。10.2本合同的履行、解释及争议解决均适用合同签订地法律。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同价格明细详细列出合同中所包含的所有服务和产品的价格明细，包括单价、数量和总价。附件2：付款时间表明确列出合同价款的支付时间、支付金额和支付方式。附件3：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式和计算基础。附件4：第三方资质证明提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件5：第三方服务或产品说明书详细说明第三方提供的服务或产品的技术参数、性能、使用方法等。附件6：工程验收标准明确工程验收的标准和流程，包括验收合格的条件和验收不合格的处理方式。附件7：保修条款详细列出保修期限、保修范围和维修服务的内容。附件8：争议解决方式明确争议解决的途径，包括协商、调解和法律途径等。附件9：合同修改和补充协议用于记录合同履行过程中双方对合同的修改和补充内容。附件10：保密协议明确保密条款的内容，包括保密义务、违约责任和保密期限等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：甲方未按照合同约定支付价款责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件。违约行为2：乙方未按照合同约定完成工程责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件。违约行为3：第三方未按照合同约定提供服务或产品责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据第三方责任限额确定。违约行为4：第三方泄露甲方乙方商业秘密责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿甲方乙方的损失。示例说明：若甲方未按照合同约定支付价款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件。例如，如果甲方应支付的价款为100万元，甲方迟延支付15天，则甲方应支付给乙方逾期付款违约金为100万元15天每日违约金率。说明三：法律名词及解释：法律名词1：合同履行解释：合