架线施工合同范本

架线施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：×××电力工程有限公司

地址：×××省×××市×××区×××路×××号

法定代表人：张××

联系方式：营业执照注册号×××××××××，机构代码证号×××××××××

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：×××架线施工有限公司

地址：×××省×××市×××区×××路×××号

法定代表人：李××

联系方式：营业执照注册号×××××××××，机构代码证号×××××××××

合同简介：

鉴于甲方为拓展业务，拟对所属区域内的10KV配电线路进行改造升级，以提高供电可靠性和供电质量；同时，甲方为实现工程的高效、优质、安全完成，特委托具备相关专业资质和丰富施工经验的乙方承担该工程的架线施工任务。

双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行架线施工的相关事宜达成以下合同条款，以共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：×××电力工程有限公司10KV配电线路改造升级工程

1.2工程地点：×××省×××市×××区

1.3工程内容：10KV配电线路架线施工

1.4工程规模：详见施工图纸及工程量清单

二、合作背景及前提条件

2.1甲方具备合法的建设工程项目立项、规划、施工许可等相关手续；

2.2乙方具备国家规定的架线工程专业承包资质，具有相应的施工能力和经验；

2.3甲方负责提供施工图纸、工程量清单、施工方案等技术资料，并确保技术资料的准确性；

2.4乙方负责施工队伍，按照甲方提供的技术资料进行施工，确保工程质量和安全；

2.5双方同意按照本合同约定的价格、质量、工期等条款进行合作。

本合同范本旨在明确双方在架线施工过程中的权利、义务、责任及风险，确保工程顺利进行，实现双方共赢。以下为具体合同条款，请双方予以遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是由乙方按照甲方的要求，完成×××电力工程有限公司10KV配电线路改造升级工程的架线施工任务。具体内容包括：10KV配电线路的杆塔架设、导线敷设、绝缘子安装、金具连接、接地装置施工以及相关辅助设施的安装等，确保工程达到甲方规定的质量标准，满足供电需求。

第二条定义

1.架线施工：指按照甲方提供的技术资料和施工图纸，进行10KV配电线路的杆塔架设、导线敷设、绝缘子安装、金具连接、接地装置施工等相关工作。

2.工程量清单：指甲方提供的包含工程各项目具体数量、规格、型号等内容的清单。

3.工期：指甲方要求乙方完成工程的时间期限。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程，确保工程质量和安全。

2.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，并提出整改要求。

3.甲方应按时提供施工图纸、工程量清单等技术资料，并对资料的准确性负责。

4.甲方应按时支付合同约定的工程款项。

5.甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，确保工程顺利进行。

二、乙方的权力和义务

1.乙方有权根据甲方提供的技术资料和施工图纸进行施工，并按照合同约定收取工程款项。

2.乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和安全，遵守国家和行业的相关规定。

3.乙方负责施工队伍，对施工人员进行安全教育和技术培训，确保施工人员具备相应的资质和技能。

4.乙方应按时完成施工任务，确保工程按期交付。

5.乙方应积极配合甲方的监督和检查，及时整改施工过程中的问题。

6.乙方应负责施工过程中的材料采购、设备租赁等，并确保材料和设备符合国家标准和行业规定。

7.乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，防止污染和破坏。

8.乙方应承担因施工造成的第三方损害赔偿责任，以及因乙方原因导致的工程质量问题所产生的修复费用。

第四条价格与支付条件

1.双方同意按照工程量清单所列明的项目、数量、单价和总价进行计价。

2.甲方应按照以下支付条件向乙方支付工程款项：

a.合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；

b.工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；

c.工程进度达到90%时，支付合同总价款的30%；

d.工程竣工验收合格后，支付合同总价款的10%作为质量保证金，质量保证金在质保期结束后无息退还。

3.乙方开具合规的税务发票后，甲方应按时支付相应款项。

4.支付方式可以为银行转账、支票等形式，具体支付方式由双方协商确定。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程竣工验收合格之日起至质保期结束。

2.乙方应在合同签订后立即施工，按照甲方要求的工期完成工程。

3.以下为关键时间节点：

a.合同签订后7天内，甲方支付预付款；

b.工程开工后，按照甲方提供的施工进度计划，乙方应按时完成各阶段施工任务；

c.工程竣工后，乙方应在15天内提交竣工验收申请；

d.竣工验收合格后，甲方按照约定支付剩余款项。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果：

a.甲方未按约定支付预付款、进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按照逾期金额的千分之五每日计算；

b.甲方未按约定提供技术资料、协助办理施工手续等，导致工程延期或无法进行，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此产生的损失；

c.甲方无正当理由延迟验收或拒收工程，应支付乙方相应的保管费用和违约金。

2.乙方违约情形及后果：

a.乙方未按约定完成工程，应支付甲方逾期竣工的违约金，违约金按照逾期天数的合同总价款的千分之五每日计算；

b.乙方施工质量不符合约定，应承担返工、修复等费用，并支付甲方质量违约金，违约金为合同总价款的5%；

c.乙方未按约定履行安全生产、环保等义务，导致事故发生或环境污染，应承担相应的赔偿责任；

d.乙方在合同履行过程中泄露甲方商业秘密，应支付违约金并承担相应的法律责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为、社会异常事件（如战争、罢工、暴乱等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同协商采取合理措施，减少不可抗力事件造成的影响。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方不负违约责任，双方根据以下原则处理：

a.合同延期履行，直至不可抗力事件结束；

b.双方协商变更或解除合同；

c.双方根据实际情况分担因不可抗力事件产生的损失。

4.不可抗力事件结束后，受影响的一方应及时通知对方，并按照双方协商的结果继续履行合同或采取其他相应措施。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

3.若调解不成，双方同意提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

5.若双方未在合同中约定仲裁条款，争议解决方式可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

6.争议解决过程中，除争议部分外，其余合同条款仍应继续履行。双方应共同遵守争议解决结果，并承担各自在争议解决过程中产生的费用。

第九条其他条款

1.通知与送达

a.本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通信，应以书面形式进行。

b.任何通知或通信，在交付对方或以邮寄方式（挂号邮递）寄至对方指定的地址后，即视为有效送达。

c.双方变更通讯地址时，应立即通知对方，否则原通讯地址继续有效。

2.合同变更

a.本合同的任何修改、补充或变更，须以书面形式作出，并经双方协商一致。

b.任何未经双方书面同意的变更，均对双方不产生法律约束力。

3.终止条件

a.双方同意，在以下情况下，合同可以终止：

-合同履行完毕；

-双方达成书面一致，同意终止合同；

-一方严重违反合同，经另一方催告后仍未纠正；

-发生不可抗力事件，致使合同无法履行。

b.合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理终止后的相关事宜。

第十条附则

1.本合同的附件、附录等技术文件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.双方在合同履行过程中形成的会议纪要、往来函件等，