2024年新版园林施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新版园林施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4园林施工项目定义第二条合同标的2.1园林施工项目内容2.2施工地点及范围2.3施工标准及要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及时间第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期违约责任第五条施工质量5.1质量标准5.2质量监督与验收5.3质量争议解决第六条材料供应6.1材料种类及规格6.2材料供应责任6.3材料质量标准第七条施工安全7.1安全措施及规定7.2安全事故处理7.3安全培训及检查第八条环境保护8.1环保措施及规定8.2环保设施及材料8.3环保验收标准第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用及责任第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3仲裁结果执行第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任处理第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用及争议解决14.3合同附件及附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方名称：×××园林绿化工程有限公司甲方代表：×××（姓名）1.2乙方名称及代表乙方名称：×××园林景观设计有限公司乙方代表：×××（姓名）1.3丙方名称及代表丙方名称：×××建筑工程有限公司丙方代表：×××（姓名）1.4园林施工项目定义本合同所指的园林施工项目是指甲方委托乙方进行的设计、施工及后期维护的园林绿化工程，具体包括但不限于园林景观设计、绿化种植、园林建筑、园林小品、给排水工程、电气照明工程等。第二条合同标的2.1园林施工项目内容本合同约定的园林施工项目内容包括：（1）园林景观设计：根据甲方提供的场地条件和需求，乙方负责进行园林景观设计，并提供完整的设计方案及施工图纸。（2）绿化种植：按照设计方案进行树木、花卉、地被等植物的种植。（3）园林建筑：建设亭、台、楼、阁等园林建筑。（4）园林小品：设置雕塑、喷泉、座椅等园林小品。（5）给排水工程：进行场地内的给水、排水系统施工。（6）电气照明工程：安装照明设备，进行夜景照明设计。2.2施工地点及范围施工地点：×××（具体地址）施工范围：甲方提供的施工场地及指定区域。2.3施工标准及要求（1）绿化种植：植物品种、规格、数量、种植位置、种植深度等应符合设计要求。（2）园林建筑：建筑结构、外观、尺寸等应符合设计要求。（3）园林小品：造型、材质、安装位置等应符合设计要求。（4）给排水工程：管道布局、管径、连接方式等应符合设计要求。（5）电气照明工程：照明设备安装、线路布局、照度等应符合设计要求。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价定为人民币（大写）：玖佰玖拾玖万元整（小写）：9990000元。3.2价格调整条件（1）因政策调整、市场行情变化等不可抗力因素导致材料价格波动超过一定范围时，双方可按实际情况进行价格调整。（2）乙方在施工过程中，如遇特殊情况需调整设计方案或施工内容，导致工程量增减时，双方可按实际情况进行价格调整。3.3支付方式及时间（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价30%的预付款。（2）工程进度达到20%时，支付合同总价20%的进度款。（3）工程进度达到50%时，支付合同总价20%的进度款。（4）工程竣工验收合格后七个工作日内，支付合同总价10%的尾款。（5）合同签订后七个工作日内，支付丙方劳务费的50%。（6）工程竣工验收合格后七个工作日内，支付丙方劳务费的50%。第四条施工期限4.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为×××年×××月×××日。4.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为×××年×××月×××日。4.3延期违约责任（1）如乙方原因导致施工进度延期，乙方应支付甲方合同总价1%的违约金。（2）如甲方原因导致施工进度延期，甲方应支付乙方合同总价1%的违约金。第五条施工质量5.1质量标准乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。5.2质量监督与验收（1）甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议和要求。（2）工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按约定提供相关资料和配合验收工作。（3）验收不合格的工程，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，并重新验收。5.3质量争议解决如在施工过程中出现质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第六条材料供应6.1材料种类及第八条环境保护8.1环保措施及规定乙方在施工过程中应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施防止污染环境，确保施工场地及周围环境的清洁。8.2环保设施及材料乙方应使用环保型材料和设备，并在施工过程中合理利用资源，减少废弃物产生。8.3环保验收标准工程竣工后，乙方应按照国家和地方环保部门的要求进行环保验收，确保工程符合相关环保标准。第九条合同变更9.1变更条件本合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可对合同内容进行变更。9.2变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。9.3变更费用及责任合同变更导致的费用增减按双方协商确定的方式计算，并明确变更后的责任分配。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担乙方损失的赔偿责任。10.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担甲方损失的赔偿责任。10.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议的，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××，仲裁机构为×××。11.3仲裁结果执行仲裁裁决生效后，败诉方应按照裁决结果履行义务，不得再就同一纠纷向法院提起诉讼。第十二条合同解除12.1解除条件本合同履行过程中，如发生不可抗力或双方协商一致，可解除合同。12.2解除程序合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议，作为本合同的附件。12.3解除后的责任处理第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同终止条件本合同在履行完毕、解除或终止后失效。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，双方发生的争议按照本合同约定的争议解决方式解决。14.3合同附件及附加条款本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料合格证、施工方案等。附加条款如有，亦作为本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定或经甲乙双方同意，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方同意的范围内履行其职责，并对其行为产生的后果承担相应的法律责任。1.3第三方权利第三方有权根据合同约定或甲乙双方同意的条件，享受合同约定的权利，并按照约定获得相应的报酬。第二条第三方介入的条件及程序2.1介入条件（1）经甲方和乙方同意；（2）有明确的介入职责和范围；（3）按照约定提供相应的服务或产品。2.2介入程序第三方拟介入本合同，应向甲方和乙方提交书面申请，并明确介入的职责、范围、时间等相关事项。甲方和乙方应在收到申请后七个工作日内回复，同意或不同意第三方介入，并说明理由。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。3.2变更程序合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、责任及报酬等相关事项。第四条第三方责任限额4.1责任限额（1）第三方应按照合同约定或甲乙双方同意的范围内履行其职责，对其超出约定范围的行为产生的后果，承担相应的法律责任；（2）第三方如因过失导致甲方和乙方损失，应承担的责任限额为其年度报酬的倍数，具体倍数由甲乙双方协商确定；（3）第三方如因故意导致甲方和乙方损失，应承担的责任限额为其年度报酬的数倍，具体倍数由甲乙双方协商确定。4.2责任限额的证明第三方如主张责任限额，应提供相关证据证明其年度报酬，否则甲方和乙方有权按照全部损失金额要求第三方承担责任。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方违反本合同或变更协议的约定，导致甲方和乙方损失的，应承担甲方和乙方的损失赔偿责任。5.2第三方违约处理甲方和乙方均有权就第三方的违约行为向第三方提出违约责任追究，并要求第三方承担相应的赔偿责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方介入本合同，并不改变甲方与乙方之间的合同关系。第三方与甲方之间无直接合同关系，除非甲乙双方另有约定。6.2第三方与乙方关系第三方介入本合同，并不改变乙方与甲方之间的合同关系。第三方与乙方之间无直接合同关系，除非甲乙双方另有约定。第七条第三方介入的终止7.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同提前解除或终止；（3）第三方严重违约；（4）甲方和乙方共同决定终止。7.2终止程序甲乙双方决定终止第三方介入的，应书面通知第三方。第三方应在收到通知后立即停止介入行为，并按照甲乙双方的要求办理相关手续。第八条第三方介入的保密义务8.1保密义务第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方同意，不得泄露给第三方。8.2保密期限第三方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同履行完毕、解除或终止后五年内有效。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中，如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××，仲裁机构为×××。9.3仲裁结果执行仲裁裁决生效后，败诉方应按照裁决结果履行义务，不得再就同一第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案：包括园林景观设计、绿化种植设计、园林建筑设计、园林小品设计、给排水工程设计、电气照明工程设计等。2.施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图、节点图等，详细标注植物种类、规格、数量、种植位置、园林建筑结构、尺寸等。3.材料合格证：包括绿化植物、建筑材料、电气设备等材料的出厂合格证、检测报告等。4.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施、环保措施等。5.施工合同变更协议：如合同履行过程中发生变更，双方签订的书面变更协议。6.施工合同解除协议：如合同提前解除，双方签订的书面解除协议。7.工程竣工验收报告：包括工程质量验收、环保验收、安全验收等。8.工程结算报告：包括工程量清单、工程费用结算、付款凭证等。9.第三方介入协议：如合同履行过程中需要第三方介入，双方与第三方签订的书面介入协议。10.第三方责任限额证明：第三方提供的证明其年度报酬的相关证据。11.争议解决协议：如双方同意仲裁解决争议，签订的书面争议解决协议。12.其他相关文件：根据合同履行过程中需要，双方可能签订的其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约：（1）未按约定支付预付款、进度款、尾款等；（2）未按约定提供施工场地、水电供应等；（3）未按约定提供设计资料、施工图纸等；（4）未按约定进行施工监督、验收等；（5）未按约定履行其他义务。2.乙方违约：（1）未按约定提供设计方案、施工图纸等；（2）未按约定进行施工、材料供应等；（3）未按约定保证施工质量、安全等；（4）未按约定履行其他义务。3.第三方违约：（1）未按约定履行其职责；（2）未按约定提供服务或产品；（3）未按约定保密甲方和乙方的商业秘密和机密信息；（4）未按约定承担违约责任。违约责任认定标准：（1）违约行为导致损失的，违约方应承担相应的损失赔偿责任；（2）违约行为导致合同无法履行或无法按约定履行的，违约方应承担违约责任；（3）违约行为严重违反合同约定的，违约方应承担违约金或其他法律责任。示例说明：如甲方未按约定支付预付款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按未支付预付款的金额的1%计算。如甲方未按约定提供施工场地，乙方可以要求甲方承担因此产生的施工延误等损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金、