2024年新修订：基坑支护及降水施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新修订：基坑支护及降水施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3基坑支护1.4降水施工2.合同范围及内容2.1基坑支护工程2.2降水施工工程3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表4.工程进度及交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付违约金5.工程质量及保修5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3保修期限及保修范围6.安全生产及环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求及措施7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式9.合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3附件13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1工程设计文件14.2施工方案及施工图纸14.3相关法律法规及标准规范第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指合同中指明的甲方，即项目业主或者项目管理部门，负责工程项目的投资、组织、管理和监督。1.2承包方承包方是指合同中指明的乙方，即具有相应资质的施工单位，负责按照合同约定完成基坑支护及降水施工工程。1.3基坑支护基坑支护是指为保证基坑施工安全，对基坑周边土体进行加固、防止土体塌方的一系列措施和工程。1.4降水施工降水施工是指为保证基坑施工安全，降低基坑及周边地下水位的一系列措施和工程。第二条合同范围及内容2.1基坑支护工程承包方应按照合同约定的设计方案和技术要求，完成基坑支护工程的施工，包括但不限于支护结构的设计、施工、监测和维护。2.2降水施工工程承包方应按照合同约定的设计方案和技术要求，完成降水施工工程的施工，包括但不限于井点降水、深井降水、砂井降水等方法的施工和维护。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指承包方按照合同约定完成基坑支护及降水施工工程所需的全部费用，包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人员费、管理费、税费等。3.2支付方式合同总价的支付方式分为三次，具体支付比例和时间在合同附件中约定。3.3支付时间表支付时间表是指按照合同附件中约定的时间节点，发包方按照工程进度和质量情况支付合同总价的具体安排。第四条工程进度及交付4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的工程进度计划完成基坑支护及降水施工工程，不得拖延工期。4.2工程交付标准工程交付标准是指承包方完成工程后，工程应满足的发包方使用和验收的要求，包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的要求。4.3延期交付违约金如承包方原因导致工程延期交付，应按照合同约定向发包方支付延期交付违约金。第五条工程质量及保修5.1工程质量标准工程质量标准是指承包方完成工程应达到的质量要求，包括但不限于结构安全、使用功能、外观质量等方面的要求。5.2质量保证措施承包方应制定并实施质量保证措施，确保工程质量满足合同约定和国家标准的要求。5.3保修期限及保修范围保修期限为工程交付后一年，承包方应对工程质量问题负责保修。保修范围包括但不限于工程结构、设备设施、装修等方面的质量问题。第六条安全生产及环保6.1安全生产责任承包方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准规范的要求，承担工程安全生产的责任。6.2安全生产措施承包方应制定并实施安全生产措施，确保工程施工过程中人员安全和工程安全。6.3环保要求及措施承包方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止工程施工过程中对环境造成污染和损害。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件（1）因国家政策、法律法规变化导致合同内容需要变更；（2）因工程设计变更导致合同内容需要变更；（3）发包方和承包方双方协商一致的其他变更事项。8.2合同解除条件（1）发包方因国家政策、法律法规变化或者不可抗力原因导致工程无法继续进行；（2）承包方严重违约，导致发包方无法接受；（3）双方协商一致的其他解除事项。第九条违约责任及争议解决9.1违约责任（1）承包方未按照合同约定完成工程，应承担延期交付违约金；（2）发包方未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任；（3）双方其他违约行为导致的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。9.2争议解决方式（1）双方协商解决；（2）请求第三方调解；（3）向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同约定的审批手续齐全；（3）合同约定的其他生效条件。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程交付完成；（2）合同约定的保修期满；（3）双方协商一致的其他终止事项。10.3合同解除条件（1）发包方因国家政策、法律法规变化或者不可抗力原因导致工程无法继续进行；（2）承包方严重违约，导致发包方无法接受；（3）双方协商一致的其他解除事项。第十一条保密条款11.1保密内容（1）合同双方的商业秘密；（2）合同相关的技术秘密；（3）合同履行过程中获知的对方其他未公开的信息。11.2保密期限保密期限为合同终止或解除后五年。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式（1）双方协商解决；（2）请求第三方调解；（3）向人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.3附件附件是本合同不可分割的一部分，包括工程设计文件、施工方案及施工图纸、相关法律法规及标准规范等。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在中华人民共和国境内签署。14.3签署人发包方授权代表：____________承包方授权代表：____________第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，根据本合同约定或经甲乙方授权参与合同履行过程的独立个体或组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等。15.2第三方介入条件（1）甲乙方根据合同约定，需要第三方的专业服务；（2）甲乙方双方协商一致，同意第三方参与合同履行过程；（3）法律规定或行业惯例要求第三方介入。第十六条第三方责任及权利16.1第三方责任第三方应按照合同约定和国家法律法规的要求，承担其应尽的责任，确保其提供的服务符合合同要求。如第三方因违约、过失或疏忽导致合同一方或双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务条件。第三方有权要求甲乙方提供必要的协助和支持，以确保合同的顺利履行。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系仅为合同履行过程中的合作关系，第三方并不成为甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。17.2第三方与甲乙方权益的划分第三方根据合同约定提供的服务，其权益归第三方所有。第三方对甲乙方提供的服务，不构成对甲乙方任何形式的权益归属。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方对因其违约、过失或疏忽导致甲乙方遭受的损失，依法应承担的最高赔偿额度。第三方责任限额在本合同中予以明确。18.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙方双方协商一致，并签订书面补充协议。18.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入的合同履行过程。甲乙方根据本合同向第三方提出的索赔，不得超过第三方责任限额。第十九条第三方介入的合同修改19.1第三方介入的合同修改条件当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，甲乙方应就第三方介入的具体内容、责任、权益等进行书面确认，并作为本合同的附件。19.2第三方介入的合同修改程序甲乙方应当就第三方介入的合同修改内容，签订书面补充协议，经甲乙方双方签字盖章后生效。第二十十条第三方退出20.1第三方退出的条件第三方在合同履行过程中，如有合理理由需退出，应提前通知甲乙方，并与甲乙方协商确定后续处理方案。20.2第三方退出的后果第二十一条争议解决21.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起的争议，甲乙方应协商解决。协商不成的，可以请求第三方调解或向人民法院提起诉讼。21.2第三方介入争议的解决第三方介入争议的解决，按照本合同约定的争议解决方式进行。第三方作为争议一方时，其权利义务受本合同约定及法律规定约束。第二十二条合同的签署22.1签署日期本附加条款自双方签字盖章之日起生效。22.2签署地点本附加条款在中华人民共和国境内签署。22.3签署人发包方授权代表：____________承包方授权代表：____________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工方案及施工图纸附件3：相关法律法规及标准规范附件4：第三方服务合同附件5：工程进度计划附件6：质量保证措施说明附件7：安全生产措施说明附件8：环保要求及措施说明附件9：合同变更记录附件10：合同解除记录附件11：违约行为记录附件12：争议解决记录附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件工程设计文件应包括基坑支护及降水施工的全部设计内容，包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计计算书等。设计文件应符合国家法律法规及标准规范的要求，并经相关政府部门审批通过。附件2：施工方案及施工图纸施工方案应包括基坑支护及降水施工的施工方法、施工步骤、施工技术要求等。施工图纸应清晰明确，标明施工细节和施工要求。附件3：相关法律法规及标准规范相关法律法规及标准规范包括但不限于《建筑基坑支护技术规范》、《建筑施工安全生产管理条例》等，用于指导和约束合同双方的施工行为。附件4：第三方服务合同第三方服务合同应详细列明第三方的服务内容、服务期限、服务质量要求、服务报酬等条款。附件5：工程进度计划工程进度计划应包括工程的开始日期、预计完成日期、关键节点日期等，用于指导和监督合同双方的工程进度。附件6：质量保证措施说明质量保证措施说明应包括承包方采取的质量控制措施、质量检查制度、质量问题处理流程等。附件7：安全生产措施说明安全生产措施说明应包括承包方采取的安全生产措施、安全生产管理制度、安全事故处理流程等。附件8：环保要求及措施说明环保要求及措施说明应包括承包方应遵守的环保法律法规、环保标准、环保措施等。附件9：合同变更记录合同变更记录应详细记录合同变更的内容、变更的原因、变更的日期、变更的双方签字等。附件10：合同解除记录合同解除记录应详细记录合同解除的原因、解除的日期、解除的双方签字等。附件11：违约行为记录违约行为记录应详细记录合同一方或双方的违约行为、违约的日期、违约的处理结果等。附件12：争议解决记录争议解决记录应详细记录合同争议的发生、争议的解决方式、争议的解决结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成工程，导致工程延期交付。2.发包方未按照合同约定支付合同价款，导致工程资金短缺。3.第三方未按照合同约定提供服务，导致工程质量问题或安全生产问题。4.发包方违反合同约定，提前解除合同。5.承包方违反合同约定，擅自将合同权利义务转让给第三方。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于延期交付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，合同双方可协商解除合同，并按照合同约定承担解除合同的后果。3.违约方应承担因违约导致的合同履行成本增加、损失扩大等额外费用。示例说明：假设承包方由于自身原因导致工程延期交付，根据合同约定，承包方应向发包方支付延期交付违约金。违约金的计算方式应按照合同附件中的具体计算方法进行。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间签订的基坑支护及降水施工合同，明确了甲乙方的权利和义务。2.发包方：发包方是指合