总包商分包付款委托保证（试用版）

合同编号：__________总包商分包付款委托保证（试用版）甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________一、委托内容1.1甲方作为总包商，承担对乙方的付款义务。1.2乙方同意将项目中的分包工程款支付给甲方，由甲方负责按合同约定向实际施工的分包商支付。1.3甲方应在收到乙方支付的分包工程款后，按照分包合同的约定及时、足额向实际施工的分包商支付。二、付款条件2.1乙方按照合同约定支付分包工程款给甲方。2.2甲方提供与分包合同约定的付款凭证。三、付款方式3.1乙方通过银行转账方式将分包工程款支付至甲方指定的账户。3.2甲方在收到乙方支付的分包工程款后，向乙方出具收款凭证。四、付款期限4.1乙方应按照合同约定的付款期限支付分包工程款。4.2甲方在收到乙方支付的分包工程款后，按照分包合同的约定及时向实际施工的分包商支付。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的付款期限支付分包工程款的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：应付金额的____%（____%）作为违约金。5.2甲方未按照分包合同的约定及时、足额向实际施工的分包商支付的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付金额的____%（____%）作为违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同主体的合法性，即甲乙双方应具备相应的法人资格或授权代表。2.明确项目名称、工程范围和分包工程的详细内容，以避免歧义。3.详细约定付款条件、期限和方式，确保双方权利义务的对等。4.违约金的比例和计算方式应当明确，合理设定，以促双方履行合同。5.约定明确的争议解决方式，选择合适的争议解决机构，如法院或仲裁委员会。6.合同中应包含其他重要条款，如保密条款、不可抗力条款等，以全面保护双方权益。7.注意合同的签订和履行应符合相关的法律法规和政策要求。解决办法：1.对于合同执行中的任何争议，应通过友好协商的方式解决。2.若协商不成，可依据合同中约定的争议解决方式进行处理，如仲裁或诉讼。3.在诉讼或仲裁过程中，双方应遵守程序规定，提供必要的证据和文件。4.法院或仲裁机构应依法审理，根据合同条款和相关法律规定作出判决或裁决。5.双方应尊重法院或仲裁机构的裁决结果，履行相应的义务。关键词语的法律名词解释：1.总包商：指负责整个建设项目的建设和管理，向业主承担整个项目完成义务的承包商。2.分包商：指在建设项目中，承担项目的一部分工程或专业工程的承包商。3.付款义务：指合同中约定的甲方应向乙方支付分包工程款的责任。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应向另一方支付的违约赔偿金。5.争议解决：指当合同执行中出现争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，使双方权益得到保护的过程。6.仲裁：指合同双方根据事先约定，将合同争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的一种解决方式。7.诉讼：指合同双方将争议提交给法院，通过司法程序解决争议的一种方式。特殊应用场合：1.甲方作为总包商，需要向多个分包商支付款项，而乙方作为其中一家的分包商，希望确保甲方能够及时向其他分包商支付款项，以便整个项目能够顺利进行。2.乙方作为分包商，需要向其下属的供应商和工人支付款项，而甲方作为总包商，承担对乙方的付款义务，乙方希望确保甲方能够履行其付款责任。3.甲方由于资金问题，需要延期支付乙方款项，而乙方由于资金需求，希望甲方能够尽快支付款项，双方需要就付款期限和违约金进行协商。4.甲方和乙方在项目执行过程中发生争议，需要通过友好协商或法律途径解决争议。附件列表：1.项目合同文件2.分包合同文件3.付款凭证和收款凭证4.供应商和工人付款凭证5.项目进度报告6.争议解决机构的联系方式7.法律法规和相关政策文件补充条款：1.甲方和乙方应按照项目进度及时支付款项，确保项目顺利进行。若甲方延期支付，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付金额的____%（____%）作为违约金。2.乙方应按照合同约定向其下属的供应商和工人支付款项，确保他们的权益得到保障。若乙方未能按时支付，应承担相应的法律责任。3.双方应积极履行合同义务，如有争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.甲方和乙方应遵守相关的法律法