2024年建筑施工工程合同模板_第1页
2024年建筑施工工程合同模板_第2页
2024年建筑施工工程合同模板_第3页
2024年建筑施工工程合同模板_第4页
2024年建筑施工工程合同模板_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________建筑施工工程合同模板(2024年)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行_______项目的建筑施工工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______1.5工程质量标准:_______二、合同金额2.1本工程合同总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2合同金额包含:工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等一切与工程相关的费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为_______天。3.2工期自双方签订合同之日起计算,至工程验收合格之日止。四、施工方义务4.1施工方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。4.2施工方应严格按照国家及地方相关法律法规进行施工,确保施工安全,防止安全事故的发生。4.3施工方应保证所使用的材料、设备的质量,不得使用不合格的材料、设备。4.4施工方应按照合同约定的时间节点向甲方提交进度报告及工程验收材料。五、业主义务5.1业主应按照合同约定支付合同价款。5.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3业主应协助施工方办理相关施工手续,包括但不限于施工许可、验收等。5.4业主应在合同约定的期限内完成工程款的支付,逾期支付的,应按照同期银行贷款利率支付利息。六、合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。6.2因不可抗力导致合同无法履行的情况下,双方可以协商变更或解除合同。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定的工期完成施工,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同金额的千分之五。7.3业主如未按照约定时间支付工程款,应按照逾期天数向施工方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的千分之五。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)甲乙双方在签订合同时,应确保双方主体资格合法,具有相应的民事权利能力和民事行为能力。(2)合同中所涉及的工程内容、质量标准、工期要求等关键条款需双方仔细审查,确保明确、具体、可行。(3)合同价款的支付和结算方式应明确,确保双方在履行合同过程中的经济权益。(4)甲乙双方应严格遵守国家及地方相关法律法规,确保工程的安全、环保等要求得到满足。(5)在合同履行过程中,如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订书面协议。2.解决办法:(1)如发生合同争议,应通过友好协商解决。(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.民事权利能力:指民事主体依法享有权利和承担义务的能力。2.民事行为能力:指民事主体通过自己的行为取得权利、履行义务的能力。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。5.合同签订地:指合同双方在合同中约定的签订合同的地点。6.诉讼:指当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益,解决争议的一种司法途径。特殊应用场合及补充条款:1.场合:工程项目的规模较大,涉及多个子项目,施工方需要分阶段提交工程进度报告和验收材料。补充条款:双方约定每阶段工程的完成时间和验收标准,以及阶段付款的金额和时间。2.场合:工程项目地处偏远地区,施工期间可能遇到交通不便、材料运输困难等问题。补充条款:施工方应提前规划运输路线和方式,确保材料和设备按时到达工地;如因特殊情况导致工期延误,双方可协商调整工期和费用。3.场合:工程项目涉及高新技术,需要专业技能较强的施工人员。补充条款:施工方应确保派遣具备相关资质和专业技能的施工人员,如有需要,双方可协商提供技术培训。4.场合:工程项目在施工过程中可能受到天气等自然因素影响,导致工期延误。补充条款:双方约定工期顺延的条件和程序,以及因天气等原因导致的额外费用承担方式。5.场合:工程项目在验收过程中出现质量问题,需要施工方进行整改。补充条款:双方约定整改的内容、期限和费用承担方式,以及再次验收的标准和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论