下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________建设工程施工合同担保保证协议书甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________一、担保范围1.1本担保保证协议所担保的主合同债务范围包括乙方在主合同项下应承担的工期、工程质量、安全文明施工、工程款支付等方面的义务及违约责任。1.2甲方、乙方同意,担保范围包括但不限于主合同项下的全部债务、乙方在主合同履行过程中的额外债务以及甲方为实现主合同项下债权而产生的费用。二、担保方式2.1乙方自愿以其自身信用提供担保,承诺按照主合同的约定履行施工义务,确保工程顺利进行。2.2乙方同意,如因其违约行为导致甲方遭受损失,乙方愿意承担相应的违约责任,并按甲方要求提供相应的赔偿。三、担保期限3.1本担保保证协议的担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务履行完毕之日止。3.2如主合同项下的债务提前履行完毕,乙方同意按照甲方的要求办理担保解除手续。四、担保的实现4.1如乙方未按主合同约定履行施工义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方支付相应的赔偿。4.2如乙方不能按照主合同约定履行债务,甲方有权按照本担保保证协议的约定,要求乙方提供相应的担保或赔偿。五、保密条款5.1本担保保证协议的内容仅限于甲乙双方知悉,不得向任何第三方披露。5.2除非依法应当向行政机关、司法机关提供本担保保证协议外,甲乙双方均应当保守本协议的秘密。六、争议解决6.1本担保保证协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。6.2如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本担保保证协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本担保保证协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项:1.甲方为发包方,乙方为承包方,双方应具备合法的签订合同的主体资格。2.合同编号应由甲乙双方共同确定,以便于合同的追溯和管理。3.工程名称、工程地点、工程规模等工程基本情况应与实际相符,如有变更,应及时办理合同变更手续。4.担保范围应明确约定,包括工期、工程质量、安全文明施工、工程款支付等方面的义务及违约责任。5.担保期限应符合相关法律法规的规定,确保甲乙双方的权益得到保障。6.保密条款的约定应具体明确,防止商业秘密泄露。7.争议解决方式应符合法律法规的规定,选择合适的争议解决机制。解决办法:1.双方在签订合同时,应仔细阅读合同条款,确保各自权益得到保障。2.合同履行过程中,如发生纠纷,应通过友好协商解决。3.如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.发包方:指委托他人完成工程建设或其他任务的单位或个人。2.承包方:指接受发包方委托,承担工程建设或其他任务义务的单位或个人。3.担保:指为确保债务的履行,债务人或第三人提供的财产或信用担保。4.担保范围:指担保人对债务承担担保责任的范围,包括主债务、额外债务及为实现债权而产生的费用。5.担保期限:指担保的有效期限,自担保协议生效之日起至债务履行完毕之日止。6.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段,解决合同履行过程中产生的纠纷。7.保密条款:指合同双方在合同中约定的,要求对方保守合同内容及相关商业秘密的条款。特殊应用场合:1.甲方为政府机关或事业单位,乙方为施工企业,工程为公共设施建设项目。补充条款:乙方需按照政府相关规定,确保工程质量和安全,严格按照环保要求进行施工。2.甲方为大型企业,乙方为专业分包商,工程为甲方所属工厂或办公楼的扩建或维修项目。补充条款:乙方需按照甲方的要求和标准,完成施工任务,确保工程不影响甲方的正常生产和工作。3.甲方为房地产开发商,乙方为总包商,工程为大型住宅小区的建设项目。补充条款:乙方需在合同约定的工期内完成建设任务,并保证房屋质量符合国家和行业的标准。4.甲方为外国企业,乙方为国内施工企业,工程为外资企业在华投资项目的建设。补充条款:乙方需按照国际惯例和甲方的要求,进行施工管理,确保工程顺利进行。5.甲方为小型企业,乙方为个体施工队,工程为小型工业厂房的建设或改造。补充条款:乙方需按照甲方的要求,完成施工任务,并保证工程质量和安全。附件列表:1.工程图纸和技术资料2.施工方案和施工组织设计3.工程量和报价明细表4.甲方提供的施工场地和施工条件说明5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 招标文件范本编写技巧示例
- 招标文件中的方式招标注意事项说明
- 2024建筑安装工程合同建筑安装工程经营范围
- 时尚品牌的社会责任与公益活动考核试卷
- 煤炭劳动安全合同范例
- 有效旅游合同范例
- 清包工合伙合同模板
- 泥土供货合同范例
- 水稻代加工合同模板
- 现场打包采购合同模板
- 第六讲 以新发展理念引领高质量发展PPT习概论2023优化版教学课件
- 会议记录格式及范文电子版(24篇)
- 家长学校教研活动记录文本表
- 儿童口腔项目方案
- 树合规风做合规人银行合规培训PPT
- 新媒体营销完整PPT全套教学课件
- 枣庄市专业技术人员继续教育公需科目2021年度补考题库及卫生专科课题库
- 住宅项目建设总投资概算表
- 风险事件分类清单
- 2023年03月2023年浙江万里学院招考聘用企业编制工作人员30人笔试题库含答案解析
- 110KVGIS隔离开关安装说明书
评论
0/150
提交评论