三方建筑工程施工合同范本2024年

合同编号：__________三方建筑工程施工合同鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；2.施工方具备相应的施工能力和资质，愿意接受业主的委托进行施工；3.监理方具备相应的监理能力和资质，愿意接受业主的委托对施工过程进行监理；4.三方同意按照平等、自愿、公正的原则，订立本合同，共同完成施工任务。第一条合同主体1.1甲方（业主）应按照本合同的约定，向乙方（施工方）支付施工费用，并对丙方（监理方）的监理工作进行监督。1.2乙方（施工方）应按照本合同的约定，完成施工任务，并接受丙方（监理方）的监理。1.3丙方（监理方）应按照本合同的约定，对乙方的施工过程进行监理，确保施工质量、安全、进度等符合业主的要求。第二条施工内容2.1乙方（施工方）应按照甲方的要求，完成施工图纸及施工说明书中规定的施工内容。2.2乙方（施工方）应保证施工过程中的施工质量、安全、进度等符合甲方的要求。第三条合同价格3.1本合同的合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方（业主）应按照本合同的约定，向乙方（施工方）支付合同价格。3.3乙方（施工方）应按照本合同的约定，完成施工任务。第四条合同工期4.1本合同的合同工期为_______天。4.2乙方（施工方）应保证在合同工期内完成施工任务。4.3甲方（业主）应按照本合同的约定，提供施工条件，确保乙方（施工方）能够按时完成施工任务。第五条支付方式5.1甲方（业主）应按照本合同的约定，向乙方（施工方）支付合同价格。5.2支付方式为：_______（银行转账、现金等）。5.3支付时间为：本合同签订后_______日内。第六条监理6.1丙方（监理方）应按照本合同的约定，对乙方的施工过程进行监理。6.2监理内容包括：施工质量、安全、进度等。6.3丙方（监理方）应定期向甲方（业主）报告监理情况。第七条违约责任7.1乙方（施工方）未按照本合同的约定完成施工任务的，应向甲方（业主）支付违约金，违约金为合同价格的_______%。7.2甲方（业主）未按照本合同的约定支付合同价格的，应向乙方（施工方）支付违约金，违约金为未支付金额的_______%。7.3丙方（监理方）未按照本合同的约定进行监理的，应向甲方（业主）支付违约金，违约金为合同价格的_______%。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第九条其他约定9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至本合同约定的施工任务完成之日止。甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______丙方（监理方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同主体：确保甲方（业主）、乙方（施工方）和丙方（监理方）的合法身份和资质，以便合同的有效性和履行。2.施工内容：明确乙方（施工方）的施工范围和质量标准，以及甲方（业主）的需求和期望。3.合同价格：详细列出费用构成和支付方式，确保价款支付的及时性和正确性。4.合同工期：明确工期起始和结束时间，以及甲方（业主）应提供的施工条件。5.违约责任：约定违约情形和违约金的计算方式，以保障合同的严肃性和执行力。6.争议解决：确定争议解决的途径，包括友好协商和司法诉讼，以便在出现争议时能够及时解决。关键词语的法律名词解释：1.甲方（业主）：指委托他人进行建设行为的民事主体，通常为工程项目的所有者或投资者。2.乙方（施工方）：指接受业主委托，承担施工义务的民事主体，通常为具有相应资质的建筑企业。3.丙方（监理方）：指接受业主委托，对施工过程进行监督管理的独立第三方，通常为具有监理资质的公司或机构。4.合同价格：指双方约定的完成工程所应支付的金额，包括工程造价、材料费用、人工费用等。5.违约金：指当一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向另一方支付的违约赔偿金。6.争议解决：指当合同执行过程中出现分歧时，通过协商或司法途径来解决双方之间的纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.环境保护要求：当工程所在地有特殊环境保护要求时，乙方（施工方）需按照相关法规和标准，采取措施保护环境，避免污染。补充条款如下：补充条款一：环境保护乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方环境保护法律法规，确保施工活动不对周围环境造成污染。如工程所在地有特殊环境保护要求，乙方应按照相关法规和标准采取措施，防止污染事故的发生。如因乙方施工活动导致环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。2.文物保护：当施工区域涉及文物保护时，乙方需与文物部门合作，制定保护方案，确保文物安全。补充条款如下：补充条款二：文物保护若施工区域涉及文物保护，乙方应与当地文物部门密切合作，了解文物保护要求，并在施工过程中严格按照保护方案进行。如因乙方施工活动导致文物损坏，乙方应承担相应的法律责任。3.工程变更：当甲方（业主）因需求变更导致工程内容、规模、工期等发生变化时，双方需协商调整合同内容。补充条款如下：补充条款三：工程变更本合同执行过程中，如甲方因需求变更导致工程内容、规模、工期等发生变化，甲方应提前通知乙方，并与乙方协商调整合同内容。如因工程变更导致合同价格、工期等发生调整，双方应签订书面补