旱冰场照明电照施工合同

旱冰场照明电照施工合同合同编号：__________合同各方：1.甲方：（全称名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）2.乙方：（全称名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）鉴于甲方为旱冰场项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的照明电照施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方提供旱冰场照明电照施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：旱冰场照明电照施工项目1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：依据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责旱冰场照明电照的施工安装工作。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包含但不限于：施工材料费、施工人工费、施工设备费、税费、利润等。2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：____%。2.4乙方应按照甲方要求提供正规发票。三、施工要求3.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保工程安全、美观、实用。3.3乙方应在合同约定的工期内完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请并获得甲方书面同意。3.4乙方应承担因施工质量问题导致的返工、维修等费用。四、验收及付款4.1工程验收标准：按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行验收。4.2工程验收程序：甲方组织相关人员对工程进行验收，乙方应予以配合。4.3工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并按照合同约定支付剩余款项。4.4乙方应按照甲方要求提供质保书，质保期为工程验收合格之日起____年。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.2甲方如未按照合同约定支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。5.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。6.2双方应保守对方的商业秘密，不得泄露合同内容及其它相关资料。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签字）乙方：（签字）签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.旱冰场照明电照施工图纸2.施工技术要求文档3.乙方资质证明文件4.施工进度计划表5.工程验收标准及程序文档6.质保书7.付款凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定支付进度款，属于违约行为。3.乙方未按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，属于违约行为。4.乙方施工质量不达标，导致工程返工或维修，属于违约行为。5.甲方未履行合同约定的验收程序，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规则。2.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.滞纳金：是指债务人逾期不履行债务，应当按照约定向债权人支付的违约金。4.质保书：是指产品质量保证书，承诺产品在一定期限内质量合格，并承担相应的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据延期时间调整工程进度计划。2.施工质量问题：及时停工整改，直至符合合同约定的质量标准。3.付款争议：查看合同付款条款，按照约定办理进度款支付手续。4.验收争议：双方共同参与验收，按照验收标准进行判定，对验收结果有异议的，可以通过协商或法定程序解决。5.保密泄露：如有保密信息泄露，违约方需承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.旱冰场项目照明电照施工。2.乙方