水电站改造简易施工合同

水电站改造简易施工合同合同编号：__________鉴于业主拥有水电站的合法权益，为提高水电站的发电效率和安全性，决定对水电站进行改造；鉴于承包商具备水电站改造的资质和技术能力；双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就水电站改造工程达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：水电站改造工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于发电设备更新、输电线路改造、防洪设施完善等。具体工程内容以双方签订的《工程量清单》为准。1.4工程工期：自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。二、合同价格2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕交接手续后，业主向承包商支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，予以支付。三、承包商义务3.1承包商应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求完成施工。3.2承包商应保证工程质量，确保工程安全，防止事故发生。如因承包商原因导致工程质量问题或安全事故的，由承包商承担相应责任。3.3承包商应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延期，应按合同约定向业主支付违约金。3.4承包商应按照合同约定，对施工过程中的保密信息予以保密。四、业主义务4.1业主应按照合同约定支付合同价款。4.2业主应协助承包商办理与工程相关的审批、验收等手续。4.3业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。4.4业主应对承包商施工过程中的合理需求予以支持。五、违约责任5.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担相应的违约责任。5.3业主未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.施工方案4.工程进度计划5.质量保证书6.安全防护措施方案7.施工人员名单8.设备材料清单9.验收标准和方法10.保密协议二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按照合同约定支付合同价款，视为违约。3.双方未履行合同约定的保密义务，视为违约。4.双方未履行合同约定的支持义务，视为违约。5.工程延期未按照合同约定支付违约金，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站的所有者或合法使用权人。2.乙方：指承担水电站改造工程的承包商。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。6.保密信息：指合同双方在合同履行过程中获取的对方未公开的商务、技术等敏感信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方应及时沟通，协调增加施工人员或调整施工方案，确保工程按进度进行。如有需要，可协商延长工期。2.工程质量问题：解决办法：承包商应立即整改，直到符合合同约定的质量标准。如因承包商原因导致工程质量问题，承包商应承担返工、维修等费用。3.合同价款支付争议：解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间节点进行支付，如发生争议，应及时协商解决。4.保密信息泄露：解决办法：双方应严格遵守保密协议，对获取的保密信息予以保密。如发生泄露，应立即采取补救措施，并按照合同约定承担责任。五