建筑空调公司墙面施工合同协议

建筑空调公司墙面施工合同协议合同编号：__________鉴于业主为进行建筑空调公司墙面施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：建筑空调公司墙面施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据施工图纸及施工说明，完成墙面施工的全部工作。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：________元。2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方剩余的40%工程尾款。第三条工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价的0.5%。第四条质量标准4.1乙方应当按照施工图纸、施工规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：按照相关法律法规、施工图纸、施工规范和业主的要求进行验收。4.3工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到验收标准。第五条材料供应5.1乙方负责采购施工所需的材料，并保证材料质量。5.2乙方应当按照约定的时间和数量提供材料，如因乙方原因导致工程进度受阻，乙方应当承担相应责任。第六条安全施工6.1乙方应当遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。6.2乙方应当为施工现场的工人购买工伤保险，并承担因施工导致的人身损害赔偿责任。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应当予以保密。7.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.材料供应清单4.工程验收标准5.保密协议6.工伤保险证明二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，需支付违约金。2.工程质量不符合标准：工程验收不合格，乙方需整改直至达到验收标准。3.材料供应不及时：乙方未按照约定的时间和数量提供材料，需承担相应责任。4.安全施工违规：乙方未遵守施工现场的安全规定，导致安全事故，需承担相应责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑空调公司墙面施工工程的委托方。2.乙方：指承担建筑空调公司墙面施工工程的施工方。3.工期：指合同约定的完成墙面施工的时间。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度受阻：及时沟通，调整施工计划，增加施工人数或延长施工时间。2.材料供应短缺：提前与供应商沟通，确保材料按时供应，备用其他供应商材料。3.工程质量问题：立即停工，整改至符合验收标准，重新进行验收。4.安全事故发生：及时报告业主，采取措施防止事故扩大，依法承担赔偿责任。五、所有应用场景：1.建筑