延期施工合同范例_第1页
延期施工合同范例_第2页
延期施工合同范例_第3页
延期施工合同范例_第4页
延期施工合同范例_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

延期施工合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“发包方”):

地址:________________

法定代表人:________________

乙方(以下简称“承包方”):

地址:________________

法定代表人:________________

鉴于甲方因特殊原因,需对原定施工期限进行延期,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:________________

1.2工程地点:________________

1.3工程内容:________________

1.4工程规模:________________

1.5工程造价:人民币________________元整(大写:________________元整)

二、延期原因及期限

2.1延期原因:________________

2.2原定施工期限:________________

2.3延期期限:自原定施工期限之日起延长________________个月。

三、延期后的工程进度及质量要求

3.1延期后的工程进度:承包方应按照延期后的工期完成工程,确保工程质量符合国家有关标准及合同约定。

3.2工程质量要求:________________

四、费用调整

4.1延期期间,甲方应按照合同约定支付承包方延期期间的工程进度款。

4.2延期期间,若因延期原因导致工程成本增加,甲乙双方可协商调整工程造价。

五、其他约定

5.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

5.2本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。

5.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

5.4附件:

1.工程施工图纸及技术资料

2.工程造价清单

3.工程进度计划

4.甲方提供的相关文件

5.乙方提交的相关文件

六、争议解决

6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应本着友好协商的原则解决。

6.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方(盖章):________________

乙方(盖章):________________

签订日期:________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“发包方”):

地址:________________

法定代表人:________________

乙方(以下简称“承包方”):

地址:________________

法定代表人:________________

第三方(以下简称“担保方”):

地址:________________

法定代表人:________________

鉴于甲方因特殊原因需对原定施工期限进行延期,为确保工程质量和进度,甲方决定引入担保方提供担保服务。经甲乙双方及担保方友好协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:________________

1.2工程地点:________________

1.3工程内容:________________

1.4工程规模:________________

1.5工程造价:人民币________________元整(大写:________________元整)

二、延期原因及期限

2.1延期原因:________________

2.2原定施工期限:________________

2.3延期期限:自原定施工期限之日起延长________________个月。

三、担保方责任与权利

3.1担保方应在本合同约定的延期期限内,对承包方在工程延期期间履行合同义务进行担保。

3.2担保方有权要求承包方在工程延期期间提供相关工程进度、质量及费用等情况的说明。

3.3担保方有权对承包方在工程延期期间的违约行为进行追偿。

3.4担保方有权要求甲方在工程延期期间按照合同约定支付工程进度款。

四、甲方权益与责任

4.1甲方有权要求承包方在工程延期期间按照合同约定继续履行工程进度和质量要求。

4.2甲方有权要求承包方在工程延期期间提供必要的工程资料和报告。

4.3甲方有权要求担保方对承包方在工程延期期间的违约行为进行追偿。

4.4甲方在工程延期期间有权要求承包方按照合同约定支付工程进度款。

4.5甲方有权在承包方违约时,要求解除本合同,并要求担保方承担相应的赔偿责任。

五、乙方责任与权利

5.1承包方应在本合同约定的延期期限内,按照合同约定继续履行工程进度和质量要求。

5.2承包方应在本合同约定的延期期限内,向甲方和担保方提供工程进度、质量及费用等情况的说明。

5.3承包方在工程延期期间,如因自身原因导致工程进度滞后或质量不符合要求,应承担相应的违约责任。

5.4承包方在工程延期期间,如因不可抗力等原因导致工程进度滞后或质量不符合要求,应立即通知甲方和担保方,并采取有效措施予以补救。

六、违约责任

6.1承包方如未能在延期期限内完成工程,甲方有权解除本合同,并要求承包方赔偿因延期造成的损失。

6.2承包方如未能在延期期限内提供合格的工程进度、质量及费用等情况的说明,担保方有权要求承包方支付违约金。

6.3担保方如未能在本合同约定的延期期限内履行担保义务,甲方有权解除本合同,并要求担保方承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1甲乙双方及担保方在履行本合同过程中发生的争议,应本着友好协商的原则解决。

7.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与解除

8.1本合同自甲乙双方及担保方签字(或盖章)之日起生效。

8.2本合同一式三份,甲乙双方及担保方各执一份,具有同等法律效力。

九、附件

1.工程施工图纸及技术资料

2.工程造价清单

3.工程进度计划

4.甲方提供的相关文件

5.乙方提交的相关文件

十、总结

第三方介入的意义和目的在于为甲方提供更加可靠的担保服务,确保工程质量和进度。甲方为主导的目的和意义在于通过引入第三方担保,加强对承包方的约束,保障自身权益,降低风险。

甲方在合同中拥有优先的权益和责任,包括但不限于:要求承包方在延期期间继续履行合同义务、要求担保方在承包方违约时进行追偿、在承包方违约时解除合同并要求赔偿等。同时,甲方还拥有多种利益条款,如要求承包方提供工程进度、质量及费用等情况的说明等。

乙方在合同中的违约及限制条款包括:在延期期间未完成工程或提供合格说明的违约责任、因自身原因导致工程进度滞后或质量不符合要求的违约责任等。这些条款旨在约束乙方在工程延期期间的行为,确保工程质量和进度。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

甲方(以下简称“业主方”):

地址:________________

法定代表人:________________

乙方(以下简称“施工方”):

地址:________________

法定代表人:________________

第三方(以下简称“监理方”):

地址:________________

法定代表人:________________

鉴于业主方因工程变更需求,需要对原定施工计划进行调整,为确保施工质量和进度,乙方决定引入监理方提供专业监理服务。经甲乙双方及监理方友好协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:________________

1.2工程地点:________________

1.3工程内容:________________

1.4工程规模:________________

1.5工程造价:人民币________________元整(大写:________________元整)

二、工程变更及延期原因

2.1工程变更原因:________________

2.2原定施工期限:________________

2.3延期期限:自原定施工期限之日起延长________________个月。

三、监理方责任与权利

3.1监理方应在本合同约定的延期期限内,对施工方进行全过程、全方位的监理,确保工程质量符合国家标准和合同要求。

3.2监理方有权要求施工方按照变更后的施工计划执行,并对施工过程中出现的问题提出整改意见。

3.3监理方有权要求施工方提供工程进度、质量及费用等情况的详细报告。

3.4监理方有权对施工方的违约行为进行通报,并要求施工方承担相应的违约责任。

四、乙方权益与责任

4.1施工方有权要求监理方在工程延期期间提供必要的监理服务,并确保监理服务的质量和效率。

4.2施工方有权要求监理方对变更后的施工计划进行审核,并在必要时提出调整建议。

4.3施工方有权要求监理方对工程进度、质量及费用等情况进行公正、客观的评估。

4.4施工方在工程延期期间,如因业主方原因导致工程进度滞后或质量不符合要求,施工方有权要求业主方承担相应的责任。

五、甲方责任与权利

5.1业主方应在本合同约定的延期期限内,按照合同约定支付施工方工程进度款。

5.2业主方有权要求施工方按照变更后的施工计划执行,并监督施工方履行合同义务。

5.3业主方有权要求监理方对施工方的施工质量进行评估,并确保施工质量符合要求。

5.4业主方在施工方违约时,有权要求施工方承担相应的违约责任,并有权解除合同。

六、违约责任

6.1业主方如未能在延期期限内支付施工方工程进度款,施工方有权要求业主方支付违约金。

6.2施工方如未能在延期期限内完成工程,业主方有权要求施工方承担相应的违约责任,并有权解除合同。

6.3监理方如未能在本合同约定的延期期限内履行监理义务,施工方有权要求监理方承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1甲乙双方及监理方在履行本合同过程中发生的争议,应本着友好协商的原则解决。

7.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与解除

8.1本合同自甲乙双方及监理方签字(或盖章)之日起生效。

8.2本合同一式三份,甲乙双方及监理方各执一份,具有同等法律效力。

九、附件

1.工程施工图纸及技术资料

2.工程造价清单

3.工程进度计划

4.业主

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论