总包合同补充合同模板_第1页
总包合同补充合同模板_第2页
总包合同补充合同模板_第3页
总包合同补充合同模板_第4页
总包合同补充合同模板_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

总包合同补充合同模板第一篇范文:合同编号:__________

本补充合同(以下简称“本合同”)系由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年____月____日就____项目(以下简称“项目”)签订的总包合同(以下简称“主合同”)的补充协议,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商达成如下补充条款:

一、补充内容

1.项目范围:本合同补充项目范围为____,具体内容详见附件一。

2.工期延长:因____原因(具体原因详见附件二),甲方同意将项目工期延长至____年____月____日。

3.付款方式调整:经双方协商一致,本合同付款方式调整为____,具体内容详见附件三。

4.权利义务调整:本合同对双方的权利义务进行调整,具体内容详见附件四。

二、双方责任

1.甲方责任:

(1)确保项目范围内的各项工作顺利进行,为乙方提供必要的支持和协助;

(2)按照本合同约定,按时支付乙方款项;

(3)在项目实施过程中,若因甲方原因导致乙方损失,甲方应承担相应责任。

2.乙方责任:

(1)按照本合同约定,保质、保量、按时完成项目范围内的各项工作;

(2)在项目实施过程中,确保施工安全和环境保护;

(3)若因乙方原因导致项目延期或损失,乙方应承担相应责任。

三、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;

2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、其他

1.本合同补充条款与本合同主合同内容不一致的,以本合同补充条款为准;

2.本合同补充条款未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

附件:

1.附件一:项目范围明细

2.附件二:工期延长原因说明

3.附件三:付款方式调整明细

4.附件四:权利义务调整明细

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

签订日期:____年____月____日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

本补充合同(以下简称“本合同”)系由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)及丙方(以下简称“丙方”)就____项目(以下简称“项目”)签订的总包合同(以下简称“主合同”)的补充协议,甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商达成如下补充条款:

一、第三方主体参与

1.丙方作为第三方主体,参与项目的技术支持与服务保障工作。

2.丙方提供的技术支持与服务保障内容详见附件一。

二、甲方的权益与责任

1.甲方享有对项目的全面管理权,包括但不限于项目决策、进度控制、质量监督、安全监管等。

2.甲方有权对乙方和丙方的履约情况进行监督,确保项目按期、保质完成。

3.甲方有权根据项目实际情况调整项目计划,并对相关变更进行审批。

4.甲方对项目产生的收益享有优先权。

三、丙方的责权利

1.丙方负责提供项目所需的技术支持与服务保障,确保项目技术方案的可行性和实施效果。

2.丙方应按照甲方要求,定期向甲方汇报项目实施情况,并提供必要的咨询和建议。

3.丙方对提供的技术支持与服务保障质量负责,如因丙方原因导致项目出现质量问题,丙方应承担相应责任。

4.丙方有权根据项目实施情况,提出合理的费用调整申请,经甲方批准后执行。

四、乙方的责任与限制

1.乙方应按照甲方的项目计划和丙方的技术支持,保质、保量、按时完成项目范围内的各项工作。

2.乙方在项目实施过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方的要求。

3.乙方不得擅自变更项目内容,如需变更,应经甲方同意。

4.乙方如因自身原因导致项目延期或损失,应承担相应责任。

5.乙方不得泄露项目机密信息,违反保密协议。

五、违约责任

1.乙方如未按约定完成项目工作,导致项目延期或损失,应向甲方支付违约金,违约金为项目合同总价款的____%。

2.丙方如未按约定提供技术支持与服务保障,导致项目出现质量问题,应向甲方支付违约金,违约金为项目合同总价款的____%。

3.任何一方违反保密协议,泄露项目机密信息,应承担法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;

2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同补充条款与本合同主合同内容不一致的,以本合同补充条款为准;

2.本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

附件:

1.附件一:丙方技术支持与服务保障内容

2.附件二:保密协议

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

丙方(盖章):____________

签订日期:____年____月____日

本合同补充了第三方主体丙方的参与,旨在提高项目的技术支持和保障水平,确保项目顺利进行。甲方作为主导方,通过增加权利条款和利益条款,保障自身权益,同时通过增加乙方的违约及限制条款,强化对项目质量的控制。第三方丙方的介入,有助于提升项目的技术含量和实施效率,为甲方带来更大的利益。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

本补充合同(以下简称“本合同”)系由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)及丁方(以下简称“丁方”)就____项目(以下简称“项目”)签订的总包合同(以下简称“主合同”)的补充协议,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商达成如下补充条款,以保障乙方权益为核心,强化乙方在项目中的主导地位。

一、第三方主体参与

1.丁方作为第三方主体,参与项目的项目管理与协调工作。

2.丁方提供的项目管理与协调服务内容详见附件一。

二、乙方的权益与责任

1.乙方享有项目的执行权,对项目实施过程中的技术方案、施工安排、资源配置等拥有最终决策权。

2.乙方有权要求甲方提供必要的项目支持,包括但不限于资金、资源、技术等。

3.乙方有权对丁方的项目管理与服务提出要求,并监督丁方的工作质量。

4.乙方有权根据项目进展情况,调整项目计划,并经甲方同意后执行。

三、丁方的责权利

1.丁方负责项目的日常管理与协调工作,确保项目按计划顺利进行。

2.丁方应定期向乙方汇报项目进展,并提出优化建议。

3.丁方对项目管理与服务质量负责,如因丁方原因导致项目出现延误或质量问题,丁方应承担相应责任。

4.丁方有权根据项目实际情况,提出合理的费用调整申请,经乙方批准后执行。

四、甲方的责任与限制

1.甲方应按照乙方的要求,及时提供项目所需的支持和服务。

2.甲方不得干预乙方的项目决策,尊重乙方的管理权。

3.甲方如未按时提供支持,导致项目延误,应向乙方支付违约金,违约金为项目合同总价款的____%。

4.甲方不得泄露乙方项目机密信息,违反保密协议。

五、违约责任

1.甲方如未按约定提供支持,导致项目延误或损失,应向乙方支付违约金,违约金为项目合同总价款的____%。

2.丁方如未按约定提供项目管理与服务,导致项目出现延误或质量问题,应向乙方支付违约金,违约金为项目合同总价款的____%。

3.任何一方违反保密协议,泄露项目机密信息,应承担法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;

2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同补充条款与本合同主合同内容不一致的,以本合同补充条款为准;

2.本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

附件:

1.附件一:丁方项目管理与协调服务内容

2.附件二:保密协议

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

丁方(盖章):____________

签订日期:____年____月____日

乙方为主导的目的和意义在于,乙方作为项目执行方,拥有更多的决策权和资源调配权,能够更灵活地应对项目实施过程中的各种情况,确保项目目标的实现。乙方通过增加权利条款和利益条款,能够更好地保障自身权益

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论