城市供水工程总包合同

城市供水工程总包合同合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，就甲方在城市供水工程中委托乙方进行总包事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在城市供水工程中的权利义务，确保工程顺利进行，保障工程质量和安全，实现双方合作共赢。

二、签订背景

鉴于甲方拟在城市供水工程中进行总投资建设，为确保工程顺利实施，甲方决定将工程总包事宜委托给具备相应资质和实力的乙方。经双方协商一致，特签订本合同。

三、合同主体

1.甲方：__________（名称）

2.乙方：__________（名称）

四、合同内容

1.工程范围：本合同涉及的工程范围为甲方在城市供水工程中的全部建设工作，包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等。

2.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量和安全。在工程实施过程中，乙方应接受甲方及相关部门的监督和检查。

3.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程按期交付使用。

4.费用及支付：本合同总包费用为__________元，分__________期支付。具体支付方式、时间及条件如下：

（1）首付款：合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方总包费用的__________%作为首付款；

（2）进度款：根据工程进度，甲方在乙方完成每个阶段工作后__________个工作日内，支付相应阶段总包费用的__________%；

（3）尾款：工程验收合格并交付使用后__________个工作日内，甲方支付乙方总包费用的__________%作为尾款。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付______%的违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付______%的违约金；如乙方违反工程质量要求，导致工程出现问题，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

3.本合同自签订之日起，具有法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

主要条款：

一、服务内容

1.乙方负责城市供水工程的总包工作，包括但不限于：

a.工程设计：根据甲方提供的资料，乙方应完成详细的设计方案，包括但不限于结构设计、管道设计、设备选型等；

b.设备采购：乙方负责采购合同中约定的设备，确保设备质量符合国家标准；

c.施工安装：乙方负责工程现场施工，包括但不限于土建、管道铺设、设备安装等工作；

d.调试运行：工程完成后，乙方应负责对供水系统进行调试和试运行，确保系统稳定运行。

二、质量标准

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求，确保工程的质量。

2.工程质量应符合以下标准：

a.符合国家有关城市供水工程的设计、施工、验收规范；

b.工程材料、设备质量应符合国家标准和行业规范；

c.工程施工过程中，应确保施工安全，防止质量事故发生。

三、价格支付

1.本合同总价为人民币__________元，大写：__________元整。

2.付款方式：

a.首付款：合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同总价__________%作为首付款；

b.进度款：根据工程进度，甲方在乙方完成每个阶段工作后__________个工作日内，支付相应阶段合同总价__________%；

c.尾款：工程验收合格并交付使用后__________个工作日内，甲方支付乙方合同总价__________%作为尾款；

d.任何一方未按约定支付款项，应向对方支付__________%的违约金。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及工程实施过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至合同终止或解除之日起__________年。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

a.如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付__________%的违约金；

b.如甲方擅自变更工程设计，导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任；

c.如甲方未按约定提供工程资料，导致工程延误，甲方应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

a.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付__________%的违约金；

b.如乙方提供的设备或材料不符合合同约定，乙方应负责更换或修复，直至符合要求；

c.如乙方违反保密义务，泄露商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与解除

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同解除条件：

a.双方协商一致，签订书面解除协议；

b.一方违约，另一方有权解除合同；

c.发生不可抗力，导致合同无法履行。

八、合同附件

1.本合同附件包括但不限于以下内容：

a.设计方案；

b.设备清单；

c.施工方案；

d.付款计划表；

e.其他双方认为需要附件的内容。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同如有修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程；

b.甲方有权对乙方的工程设计、设备采购、施工安装等环节进行监督和检查；

c.甲方有权根据工程进度支付相应款项；

d.甲方有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任。

2.义务：

a.甲方应按合同约定的时间支付款项；

b.甲方应按合同约定提供必要的工程资料；

c.甲方应配合乙方进行工程设计、施工安装等工作；

d.甲方应接受乙方的合理建议，并对乙方提出的问题及时给予答复。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方按合同约定支付款项；

b.乙方有权要求甲方提供必要的工程资料；

c.乙方有权在工程实施过程中对设计、施工等问题提出意见和建议；

d.乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任。

2.义务：

a.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程；

b.乙方应确保工程设计、设备采购、施工安装等环节符合国家相关标准和甲方要求；

c.乙方应按照甲方要求提供必要的工程资料；

d.乙方应接受甲方对工程实施的监督和检查；

e.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。

三、合同执行过程中的合作方式

1.甲方应设立项目管理部门，负责与乙方沟通协调，确保工程顺利进行。

2.乙方应设立项目负责人，负责与甲方沟通协调，及时反馈工程进展情况。

3.双方应定期召开工程协调会，讨论工程进展、解决存在的问题。

4.双方应通过以下方式进行合作：

a.文件传递：通过书面文件、电子邮件等形式传递相关信息；

b.面谈沟通：定期进行面谈，就工程进展、存在问题等事项进行沟通；

c.现场巡查：双方应定期进行现场巡查，了解工程实际情况。

四、变更与终止

1.变更：

a.如合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议；

b.变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.终止：

a.双方协商一致，签订书面终止协议；

b.一方违约，另一方有权终止合同；

c.发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可协商终止合同。

五、合同解除

1.双方协商一致，签订书面解除协议；

2.一方违约，另一方有权解除合同；

3.发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；

2.本合同如有修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同到期前，如双方同意继续合作，应提前__________个月书面通知对方，并签订续约协议。

二、合同的变更

1.本合同内容如需变更，双方应协商一致，并以书面形式达成变更协议。

2.变更协议应与本合同具有同等法律效力，并作为合同附件。

三、合同的终止条件

1.合同到期自然终止；

2.双方协商一致解除合同；

3.一方违约，另一方有权解除合同；

4.发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可协商终止合同；

5.法律法规规定或合同约定其他应当终止合同的情形。

四、合同的解除

1.合同解除应通过书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。

2.合同解除后，双方应按照合同约定及法律法规的规定，处理剩余事宜。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他义务。

六、法律适用

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中产生的法律关系，应按照中华人民共和国法律的规定处理。

七、管辖法院

1.本合同争议的解决，由合同签订地人民法院管辖。

2.双方同意，无论合同签订地为何地，均接受合同签订地人民法院的管辖。

八、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同任何一方不得单方面修改、撤销或解除合同，否则应承担相应的法律责任。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同如有修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

合同签字、盖章位置及日期说明：

一、签字、盖章位置

1.甲方签字、盖章位置：本合同正文的最后一页右下方，预留足够空间供甲方签字或盖章。

2.乙方签字、盖章位置：本合同正文的最后一页左下方，预留足够空间供乙方签字或盖章。

二、日期

1.甲方签字、盖章日期：甲方应在签署日期处填写实际签署日期，确保与合同签订日期一致。

2.乙方签字、盖章日期：乙方应在签署日期处填写实际签署日期，确保与合同签订日期一致。

三、签字、盖章要求

1.甲方签字：甲方授权的代表人应在合同上签字，并注明代表人的姓名及职务。

2.乙方签字：乙方授权的代表人应在合同上签字，并注明代表人的姓名及职务。

3.盖章：甲方和乙方应在合同上加盖单位公章或合同专用章，确保合同的法律效力。

四、合同完整性

为确保合同完整性