基础装潢合同样本

合同编号：__________基础装潢合同样本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程性质：_______1.4工程面积：_______平方米1.5工程预算：_______元（大写：_______________________元整）二、工程内容2.1乙方按照甲方的要求，对上述工程进行装修装饰，包括：（1）_______（2）_______（3）_______（4）_______（5）_______2.2乙方负责施工过程中的所有材料采购，并保证材料的质量符合国家相关标准。三、工程进度与工期3.1工程计划开始日期：_______年_______月_______日3.2工程计划结束日期：_______年_______月_______日3.3乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，乙方应按照约定进行工程验收，如验收不合格，乙方应负责修复，直至达到约定标准。五、工程款项（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程预算的_______%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程预算的_______%作为进度款；（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的_______%作为尾款。5.2乙方应当向甲方开具合法的发票。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。6.2乙方如违反国家法律法规，造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事装修装饰活动。8.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保合同内容的真实性和合法性，不得虚构或提供虚假信息。（2）双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，明确各自的权利和义务。（3）乙方应按照约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量。（4）甲方应按照约定支付工程款项，不得无故拖延或拖欠。（5）双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事装修装饰活动。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的一部法律，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动的一部法律，包括建筑工程的许可、施工、验收等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.管辖权：是指法院对一定地域范围内发生的案件进行审理的权力。根据我国法律规定，合同纠纷案件一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。5.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方为别墅业主，对装修有独特个性化需求。补充条款：双方应就装修设计方案进行充分沟通，确保满足甲方个性化需求。如甲方需聘请独立设计师，乙方应予以协助并提供必要的技术支持。附件：别墅装修设计方案、设计师资质证明。2.场合：乙方为分包商，需与总包商签订合同。补充条款：分包商应遵守总包商的管理规定，服从总包商的协调和指挥。分包商不得将工程转包给第三方，否则视为违约。附件：总包商授权书、分包商资质证明。3.场合：工程涉及改造水电线路，需有关部门审批。补充条款：乙方在施工前应向有关部门申请水电线路改造审批，并承担相关审批费用。如因乙方原因导致审批未通过，乙方应重新承担审批费用。附件：水电线路改造审批文件。4.场合：甲方要求提前入住，乙方需加快施工进度。补充条款：乙方应采取措施加快施工进度，确保甲方按约定时间入住。如乙方原因导致无法按时入住，乙方应承担相应的违约责任。附件：甲方入住时间确认书。5.场合：工程验收不合格，乙方需返工。补充条款：工程验收不合格的，乙方应无条件返工，