劳务分包合同的管辖权归属问题

劳务分包合同的管辖权归属问题合同编号：__________劳务分包合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.分包商具备完成该项工程的资质和技术能力，愿意承担该项工程的施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条劳务内容1.1分包商同意按照雇主的要求，提供劳务分包服务，完成工程所需的全部施工任务。1.2分包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。1.3分包商应承担施工过程中的人身伤亡、财产损失等一切风险和责任。第二条劳务报酬2.1雇主应按照本合同约定的条款向分包商支付劳务报酬，具体支付方式和金额详见附件二。2.2雇主支付劳务报酬的时间和方式如下：（1）在分包商按照雇主要求完成施工任务后，雇主应在验收合格后____个工作日内支付劳务报酬的____%；（2）剩余的劳务报酬，雇主应在分包商提交完整的工程资料并经雇主审核无误后____个工作日内支付。第三条施工期限3.1分包商应按照雇主的要求，确保工程在约定的施工期限内完成，具体施工期限详见附件三。3.2分包商如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的违约责任。第四条质量保证4.1分包商应对施工质量负责，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。4.2分包商应在工程验收合格后____年内承担质量保修责任。第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方不得单方面变更、解除和终止本合同，除非经双方协商一致并书面确认。5.2双方同意，本合同的变更、解除和终止不得影响双方已经产生的权利和义务。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2本合同确定的管辖法院为：__________人民法院。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（雇主）：签字/盖章：日期：乙方（分包商）：签字/盖章：日期：附件一：工程内容及要求附件二：劳务报酬支付方式及金额附件三：施工期限一、附件列表：1.附件一：工程内容及要求2.附件二：劳务报酬支付方式及金额3.附件三：施工期限二、违约行为及认定：1.违约行为：分包商未按照雇主要求完成施工任务；分包商施工质量不符合相关法律法规和行业标准；分包商未在约定时间内提交完整的工程资料；雇主未按照约定时间和方式支付劳务报酬；任何一方未经协商一致单方面变更、解除和终止本合同。2.违约行为认定：依据本合同的约定和附件一、二、三的规定，结合双方的履行情况，确定违约行为的性质和程度。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指分包商按照雇主的要求，提供劳务分包服务，完成工程所需的全部施工任务的合同。2.雇主：指需要进行某项工程施工并提出施工要求的一方。3.分包商：指具备完成该项工程资质和技术能力，愿意承担该项工程的施工的一方。4.工程：指双方约定的施工项目，包括工程内容、工程地点、工程规模等。5.劳务报酬：指分包商完成工程所需的全部施工任务后，雇主应支付给分包商的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、分包商施工管理不善等。解决办法：依据附件三的约定，协商确定合理的延期时间，并根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题：原因：分包商施工技术不符合要求、材料不合格等。解决办法：依据附件四的约定，由分包商负责修复或重新施工，并承担相应责任。3.劳务报酬支付争议：原因：支付时间、方式不明确或双方对工程量有异议。解决办法：依据附件二的约定，双方协商解决，如需仲裁或诉讼，按照附件六的约定处理。4.合同变更、解除和终止：原因：双方因故无法继续履行合同。解决办法：书面协商一致，并明确双方已产生的权利和义务。五、所有应用场景：1.适用