城市商业中心停车场施工合同

城市商业中心停车场施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：城市商业中心停车场施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于停车场土建工程、排水工程、供电工程、照明工程、交通安全设施等。二、合同价格与支付2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：_______________________元整），甲方分期支付乙方工程款。2.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。2.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付工程款。三、工程进度与质量3.1乙方应当按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应按照我国相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至验收合格。四、安全生产与环保4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全。4.2乙方应做好施工现场的环保工作，防止污染环境。五、违约责任5.1甲方未按约定时间支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款项的日万分之五。5.2乙方未按约定工期完成工程的，应支付违约金，违约金为工程合同总价的日万分之五。5.3乙方工程质量不符合约定标准的，应负责无偿返工，并支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.工程设计图纸3.施工方案及施工组织设计4.主要材料及设备清单5.工程进度计划表6.工程质量验收标准7.安全生产及环保措施方案8.合同变更协议9.工程保修书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约行为。2.乙方未按约定工期完成工程，认定违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准，认定违约行为。4.双方未按约定履行合同其他条款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市商业中心的开发商。2.乙方：指具备相关资质的施工单位。3.合同总价：指双方约定的工程总造价。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工期：指双方约定的完成工程的时间。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方延迟支付工程款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付。如果协商不成，可以依法向法院提起诉讼。2.遇到乙方延期完工的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求按时完工。如果协商不成，可以依法向法院提起诉讼。3.遇到工程质量问题，甲方可以要求乙方无偿返工，直至工程质量符合约定标准。4.遇到安全生产或环保问题，双方应共同遵守国家相关法律法规，加强现场管理，确保施工安全与环境友好。五、所有应用场景：1.城市商业中心停车场新建或改扩建工程。2.甲方为城市商业中心开发商，乙方为具备相关资质的施工单位。3.工程内容包括停车场