污水处理板房施工合同

污水处理板房施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行污水处理板房施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：污水处理板房施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于污水处理板房的土建施工、设备安装、调试及验收等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额的支付方式、支付时间及支付比例按双方约定的《工程款支付办法》执行。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2工期延误及违约责任按双方约定的《工期延误及违约责任》执行。四、质量标准4.1本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。4.2工程质量的验收、保修及维修按双方约定的《工程质量验收及保修》执行。五、权利义务5.1委托方的权利义务：（1）负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于土地、规划、建设、环保等手续。（2）提供施工场地，保证施工顺利进行。（3）按约定支付合同款项。（4）协助承包方完成工程验收工作。5.2承包方的权利义务：（1）严格按照国家法律法规、行业标准及双方约定的标准进行施工。（2）按约定完成工程，并保证工程质量。（3）按约定支付工程税费、保险等费用。（4）协助委托方完成工程验收工作。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，具体违约责任按双方约定的《违约责任》执行。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术specifications2.工程量清单和材料明细表3.施工方案和施工组织设计4.工程质量验收标准5.工程保修条款6.工程付款凭证和支付明细7.工期延误申请表8.违约责任认定书9.争议解决协议10.施工安全防护措施方案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，认定为违约行为。2.乙方未按约定标准完成工程，认定为违约行为。3.甲方未提供施工所需相关手续，认定为违约行为。4.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。5.甲方未按约定提供施工场地，认定为违约行为。6.乙方未按约定支付工程税费、保险等费用，认定为违约行为。7.工程质量未达到约定标准，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及权利义务。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工及管理相关法律关系。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.违约责任：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。5.质量保修：指工程在约定保修期内，因施工原因导致质量问题，承包方应承担的修复及赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸和技术specifications不明确的问题，及时与甲方沟通，由甲方组织专业人员澄清和解释。2.遇到工程量增减或材料价格波动，按合同约定的调整办法进行调整。3.遇到工期延误，应及时向甲方申请延期，并根据实际情况协商确定延期费用。4.遇到质量问题，立即停工整改，并及时报告甲方，由甲方组织验收。5.遇到付款问题，按合同约定的付款办法和时间向甲方提出付款申请。6.遇到合同争议，协商解决，协商不成时，按照合同约定的争议解决方式处理。五、所有应用场景：1.适用于各类污水处理板房施工工程。2.适用于委托方为依法设立的企业或组织，承包方为具有相应资质的施工单位。3.适用于工