工程沥路合同范例

工程沥路合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“委托方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于承包方具备完成本工程沥路施工的资质和能力，委托方愿意委托承包方进行本工程沥路施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程合同价及付款方式

1.工程合同价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，委托方支付承包方工程合同价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求后，承包方提交工程进度款申请，委托方在收到申请后__________日内支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交结算申请，委托方在收到申请后__________日内支付结算款。

三、工程进度及质量要求

1.承包方应按照委托方要求，在规定工期内完成工程沥路施工。

2.工程质量应符合国家有关标准和规范的要求。

3.承包方应确保工程在施工过程中安全、文明施工。

四、工程变更及索赔

1.在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，双方应协商确定变更后的工程合同价。

2.因不可抗力因素导致工程停工或工期延误，承包方有权要求委托方给予合理的补偿。

五、违约责任

1.承包方未按约定完成工程沥路施工，委托方有权解除合同，并要求承包方承担相应的违约责任。

2.委托方未按约定支付工程款，承包方有权解除合同，并要求委托方承担相应的违约责任。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同附件如下：

（1）工程沥路施工图纸；

（2）工程沥路施工技术规范；

（3）工程沥路施工组织设计；

（4）工程沥路施工安全文明施工措施；

（5）其他有关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

（1）工程沥路施工图纸；

（2）工程沥路施工技术规范；

（3）工程沥路施工组织设计；

（4）工程沥路施工安全文明施工措施；

（5）其他有关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于业主方拟进行工程沥路施工，为保障工程质量、工期及投资效益，特邀请承包方进行施工，并委托监理方进行现场监理，双方经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程合同价及付款方式

1.工程合同价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，业主方支付承包方工程合同价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求后，承包方提交工程进度款申请，业主方在收到申请后__________日内支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交结算申请，业主方在收到申请后__________日内支付结算款。

三、承包方责任与权利

1.承包方负责按合同约定完成工程沥路施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.承包方有权根据工程实际情况调整施工方案，但需征得业主方和监理方同意。

3.承包方有权要求业主方提供必要的施工条件和协助。

四、监理方责任与权利

1.监理方负责对工程沥路施工全过程进行监督、检查和验收，确保工程质量、工期及安全。

2.监理方有权要求承包方对不符合质量、安全要求的工程进行整改。

3.监理方有权对承包方的施工方案、进度计划等提出意见和建议。

五、业主方权益保障条款

1.业主方有权对工程沥路施工进行监督，包括但不限于对施工材料、工艺、进度等进行检查。

2.业主方有权要求承包方对施工过程中发现的问题进行整改。

3.业主方有权要求监理方对工程进行定期检查，确保工程质量符合要求。

六、违约责任及限制条款

1.承包方未按约定完成工程沥路施工，业主方有权解除合同，并要求承包方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主方因此遭受的损失。

2.承包方违反合同约定，业主方有权要求其支付违约金，违约金金额为工程合同价的__________%。

3.监理方未按约定履行职责，业主方有权解除合同，并要求监理方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主方因此遭受的损失。

4.业主方未按约定支付工程款，承包方有权解除合同，并要求业主方承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息。

七、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、其他约定

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

十、第三方介入的意义和目的

1.监理方的介入，有助于确保工程质量、工期及安全，维护业主方的合法权益。

2.第三方的专业监督和协调，有助于提高工程沥路施工的效率和质量。

十一、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为业主方，在工程沥路施工中处于主导地位，有助于确保工程按期、按质完成。

2.甲方的主导作用，有助于维护自身利益，降低风险，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于业主方拟进行工程沥路施工，乙方具备完成该工程沥路施工的能力，为保障工程质量和施工方合法权益，特邀请监理方进行现场监理，双方经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程合同价及付款方式

1.工程合同价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同签订后，业主方支付施工方工程合同价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求后，施工方提交工程进度款申请，业主方在收到申请后__________日内支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，施工方提交结算申请，业主方在收到申请后__________日内支付结算款。

三、施工方责任与权利

1.施工方负责按合同约定完成工程沥路施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.施工方有权根据工程实际情况调整施工方案，但需征得业主方和监理方同意。

3.施工方有权要求业主方提供必要的施工条件和协助。

四、监理方责任与权利

1.监理方负责对工程沥路施工全过程进行监督、检查和验收，确保工程质量、工期及安全。

2.监理方有权要求施工方对不符合质量、安全要求的工程进行整改。

3.监理方有权对施工方的施工方案、进度计划等提出意见和建议。

五、业主方责任与权利

1.业主方负责提供工程沥路施工所需的施工场地、水电等基础设施。

2.业主方有权对施工方的施工质量、进度等进行监督检查。

3.业主方有权在施工过程中提出合理化建议。

六、乙方权益保障条款

1.乙方有权要求业主方按照合同约定支付工程款，并保证付款及时。

2.乙方有权要求监理方公正、客观地履行监理职责，确保工程质量。

3.乙方有权在施工过程中对施工方案进行适当调整，但需保证工程质量和进度。

七、违约责任及限制条款

1.业主方未按约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求业主方支付违约金，违约金金额为应付款项的__________%。

2.监理方未能公正履行监理职责，乙方有权要求其承担相应的违约责任。

3.业主方在施工过程中无正当理由要求施工方停工或更改施工方案，乙方有权要求赔偿因此造成的损失。

八、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十、其他约定

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自