建设工程延期合同模板

建设工程延期合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方委托乙方进行建设工程施工，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下延期合同：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程合同总价：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、延期原因及期限

1.乙方因以下原因导致工程延期：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

2.延期期限：____________________

三、延期责任及赔偿

1.乙方应承担以下责任：

（1）因延期造成的甲方经济损失，乙方应承担赔偿责任；

（2）因延期导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担违约责任；

（3）因延期导致工程验收不合格，乙方应承担修复责任。

2.甲方同意在以下范围内对乙方进行赔偿：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

四、合同履行及争议解决

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

3.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.附件：

（1）建设工程施工合同

（2）工程延期原因证明材料

（3）工程延期期限证明材料

（4）其他相关证明材料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：____________________

鉴于甲方委托乙方进行建设工程施工，乙方与第三方就工程延期相关事宜达成如下合同，甲方作为工程业主，为维护自身权益，特此加入合同主体，并对合同条款进行主导性规定：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程合同总价：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方角色及责任

1.第三方作为工程项目的监督管理单位，负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督。

2.第三方应确保乙方按照合同约定进行施工，并对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

3.第三方对乙方施工过程中出现的质量问题负有监督责任，确保工程质量达到合同要求。

三、延期原因及期限

1.乙方因以下原因导致工程延期：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

2.延期期限：____________________

四、甲方的权益及责任

1.甲方有权要求乙方在工程延期期间保持施工进度，确保工程按时完工。

2.甲方有权要求乙方在工程延期期间承担由此产生的额外费用。

3.甲方有权要求乙方在工程延期期间提供详细的延期原因说明及补救措施。

五、乙方的违约责任及限制条款

1.乙方如未在规定期限内完成工程，应承担以下违约责任：

（1）支付每日违约金，金额为合同总价的千分之五；

（2）赔偿甲方因延期造成的直接经济损失；

（3）承担因延期导致的第三方责任。

2.乙方在工程延期期间，未经甲方书面同意，不得擅自改变施工方案或分包工程。

3.乙方应确保工程质量和安全，如因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。

六、第三方的责权利

1.第三方有权要求乙方在工程延期期间提供延期原因及补救措施。

2.第三方有权要求乙方在工程延期期间接受监督检查，确保施工符合合同要求。

3.第三方有权要求乙方对工程延期期间出现的质量问题进行处理。

七、合同履行及争议解决

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守合同约定，第三方有权对合同履行情况进行监督。

3.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

九、总结

第三方介入的意义和目的：

1.确保工程进度和质量，维护甲方权益；

2.对乙方施工过程进行监督，防止违法行为；

3.协调甲乙双方关系，促进合同履行。

甲方为主导的目的和意义：

1.明确甲方在工程延期过程中的权益；

2.强化甲方在合同履行过程中的主导地位；

3.保护甲方在工程延期期间的经济利益。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

第三方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：____________________

鉴于乙方承担了甲方委托的建设工程项目，为保障乙方在工程延期情况下的合法权益，同时引入第三方对工程进行监督管理，双方经协商一致，特订立本合同，以明确各方的权利义务：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程合同总价：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方角色及责任

1.第三方作为独立第三方机构，负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督。

2.第三方应确保工程按照合同约定进行施工，并对施工过程中出现的问题进行及时反馈。

3.第三方有权要求乙方提供工程延期原因的详细说明，并对延期原因进行审核。

三、延期原因及期限

1.乙方因以下原因导致工程延期：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

2.延期期限：____________________

四、乙方的权益及责任

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程延期期间的款项，包括但不限于工程进度款和合理利润。

2.乙方有权要求甲方承担因工程延期而产生的额外费用，包括但不限于材料价格上涨、人工成本增加等。

3.乙方应确保在延期期间采取必要措施，以减少延期对工程进度和质量的影响。

五、甲方的违约责任及限制条款

1.甲方如未在规定期限内支付乙方工程延期期间的款项，应承担以下违约责任：

（1）支付逾期付款违约金，金额为逾期款项的千分之五；

（2）赔偿乙方因逾期付款造成的直接经济损失；

（3）承担因延期付款导致的第三方责任。

2.甲方未经乙方书面同意，不得擅自变更工程进度计划或调整工程款项。

3.甲方应确保在工程延期期间，乙方有权根据合同约定暂停施工，直至甲方履行付款义务。

六、第三方的责权利

1.第三方有权要求甲方在工程延期期间履行付款义务，并确保乙方权益不受损害。

2.第三方有权要求乙方在工程延期期间提供必要的施工进度和质量保证措施。

3.第三方有权对甲乙双方的违约行为进行记录和报告，并提请相关方采取措施。

七、合同履行及争议解决

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守合同约定，第三方有权对合同履行情况进行监督。

3.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

九、总结

乙方为主导的目的和意义：

1.确保乙方在工程延期情况下的权益得到充分保障；

2.