版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误赔偿合同模板第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等互利、协商一致的原则,就工期延误赔偿事宜,经双方充分协商,达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目合同金额:人民币______元整(大写:____________________)
5.项目工期:自合同签订之日起______个月。
二、工期延误赔偿
1.乙方应严格按照合同约定的工期完成项目。如因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方支付工期延误赔偿。
2.工期延误赔偿标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同金额的_____%作为工期延误赔偿。
3.乙方应自工期延误之日起______个工作日内,向甲方支付相应的工期延误赔偿。
4.乙方未能按约定支付工期延误赔偿的,甲方有权采取以下措施:
(1)要求乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日合同金额的_____%计算;
(2)要求乙方继续履行合同,并承担由此产生的额外费用;
(3)解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。
三、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、附件
1.项目合同
2.项目施工图纸
3.项目施工组织设计
4.项目进度计划
5.甲方与乙方签订的其他相关协议
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
代表人(签字):____________________
代表人(签字):____________________
签订日期:____________________
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)为项目业主,乙方(以下简称“乙方”)为项目施工方,丙方(以下简称“丙方”)为项目监理方。为明确各方的权利、义务和责任,确保项目按期、高质量完成,经三方友好协商,达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目合同金额:人民币______元整(大写:____________________)
5.项目工期:自合同签订之日起______个月。
二、丙方监理职责与权利
1.丙方作为项目监理方,负责对项目施工过程进行全面监理,确保项目符合国家相关法律法规、设计文件和施工标准。
2.丙方有权对乙方施工质量、进度、安全等方面进行监督检查,并提出整改意见。
3.丙方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,直至问题得到妥善解决。
4.丙方有权对乙方违反合同约定的行为进行处罚,包括但不限于暂停施工、要求赔偿等。
三、乙方施工职责与权利
1.乙方负责项目施工,确保按期、高质量完成施工任务。
2.乙方有权根据项目实际情况调整施工方案,但需经甲方和丙方同意。
3.乙方有权对施工过程中遇到的技术难题进行攻关,但应确保项目进度不受影响。
4.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工图纸、材料等。
四、甲方权益与责任
1.甲方有权要求乙方按期完成施工任务,对工期延误承担违约责任。
2.甲方有权要求丙方对施工过程进行监督检查,确保项目质量。
3.甲方有权对乙方和丙方的违约行为进行追究,要求赔偿损失。
4.甲方有权对项目施工过程中出现的问题进行处理,确保项目顺利推进。
五、违约责任与限制
1.乙方违反合同约定,造成工期延误的,应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金。
2.乙方违反合同约定,造成工程质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.丙方未履行监理职责,导致工程质量问题的,应承担相应责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
4.乙方和丙方在履行合同过程中,不得以任何形式损害甲方的合法权益。
六、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,可由三方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、附件
1.项目合同
2.项目施工图纸
3.项目施工组织设计
4.项目进度计划
5.甲方与乙方签订的其他相关协议
九、第三方介入的意义和目的
丙方作为第三方监理方,介入项目的意义和目的在于:
1.确保项目施工质量,防止乙方施工过程中的质量问题。
2.监督乙方施工进度,确保项目按期完成。
3.协调甲乙双方关系,维护甲方的合法权益。
甲方为主导的目的和意义在于:
1.确保项目按期、高质量完成,满足甲方需求。
2.保护甲方合法权益,降低项目风险。
3.促进甲方在项目中的主导地位,提高甲方在行业中的竞争力。
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)为房地产开发公司,乙方(以下简称“乙方”)为建筑施工单位,丙方(以下简称“丙方”)为建筑工程监理单位。鉴于甲方拟开发房地产项目,乙方负责该项目的建筑施工,丙方负责对施工过程进行监理,为明确各方的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,经三方友好协商,达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目合同金额:人民币______元整(大写:____________________)
5.项目工期:自合同签订之日起______个月。
二、丙方监理职责与权利
1.丙方作为监理单位,负责对乙方施工过程进行全面监理,确保工程质量、安全、进度符合合同要求及国家相关法律法规。
2.丙方有权对乙方施工质量、进度、安全等方面进行检查,并提出书面整改要求。
3.丙方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,直至问题得到妥善解决。
4.丙方有权对乙方违反合同约定的行为进行处罚,包括但不限于暂停施工、要求赔偿等。
三、乙方施工职责与权利
1.乙方负责项目施工,有权根据项目实际情况调整施工方案,但需经甲方和丙方同意。
2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工图纸、材料等。
3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款,并有权对工程进度款支付进行监督。
4.乙方有权在项目施工过程中,因不可抗力等因素导致工期延误时,向甲方提出延期申请。
四、甲方权益与责任
1.甲方应按照合同约定提供施工图纸、材料等施工条件,确保乙方顺利施工。
2.甲方应按照合同约定支付工程进度款,不得无故拖欠。
3.甲方应配合丙方对施工过程进行监理,对丙方提出的整改要求予以支持。
4.甲方应在乙方提出延期申请后,与丙方共同评估延期原因,合理决定是否同意延期。
五、违约责任与限制
1.乙方违反合同约定,造成工期延误的,应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金。
2.乙方违反合同约定,造成工程质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.甲方违反合同约定,拖欠工程进度款的,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日合同金额的_____%计算。
4.甲方违反合同约定,未提供必要施工条件或未配合监理工作的,应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,可由三方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、附件
1.项目合同
2.项目施工图纸
3.项目施工组织设计
4.项目进度计划
5.甲方与乙方签订的其他相关协议
九、乙方为主导的目的和意义
乙方为主导的目的和意义在于:
1.确保乙
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论