2024工程建设招标投标合同（合同协议书）

合同编号：__________鉴于甲方为进行某项工程建设，需对外招标投标；鉴于乙方具备相应的资质和能力，愿意参加该工程的招标投标；甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条招标投标2.1甲方按照相关法律法规和程序，对工程进行公开招标；2.2乙方根据甲方发布的招标公告，自愿参加投标；2.3双方同意按照招标文件和投标文件的内容，明确各自的权利和义务；2.4乙方中标后，应按照中标通知书和合同协议书的约定，全面履行合同义务。第三条合同价格3.1双方同意，本工程合同价格为本工程总投资的__________%；3.2乙方在中标后，应向甲方提交履约担保，并按照合同约定的进度支付履约保证金；3.3合同价格包含工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用；3.4乙方应严格按照国家工程造价管理相关规定，合理控制工程成本，确保工程质量。第四条工程质量4.1乙方应按照国家及行业标准，对工程质量进行全面负责；4.2乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同要求；4.3双方同意，本工程质量等级为__________等级；4.4乙方应承担工程质量不合格造成的全部损失及费用。第五条工程进度5.1乙方应按照合同约定的工期，完成工程建设；5.2乙方应制定详细的施工计划，并报甲方备案；5.3双方同意，本工程工期为__________个月；5.4乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程合同价格的__________%；6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本工程合同价格的__________%；6.3双方同意，违约金不足以弥补损失的，有权要求对方继续赔偿；6.4乙方在合同履行过程中，如有违法行为，甲方有权终止合同，并报请相关部门处理。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；8.2合同履行完毕后，双方应及时办理合同终止手续，并将相关文件交还对方；8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；8.4双方在签订合应提交相关资质证书和有效身份证件。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：双方应确保在签订合符合相关法律法规的要求，并在合同履行过程中遵守国家的法律、行政法规、部门规章以及行业标准。2.双方应保证提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性。解决办法：双方在签订合同前应尽到审慎的核实义务，对提供的资料和信息进行核查，确保其真实、准确、完整。如有虚假，应承担相应法律责任。3.合同价格和工程量应根据实际情况进行调整。解决办法：双方应建立价格和工程量调整机制，如遇市场价格波动或工程量变化，应按合同约定的方式进行调整。4.乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。解决办法：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定承担违约责任。5.工程质量应符合国家及行业标准。解决办法：乙方应建立健全质量管理体系，加强质量控制，确保工程质量。如工程质量不符合标准，乙方应负责修复并承担相应损失。6.合同履行过程中出现的争议应及时解决。解决办法：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.招标投标：指采购人或者采购代理机构通过公开的方式，邀请符合条件的供应商或者承包人参加竞争，以确定供应商或者承包人的活动。2.履约担保：指合同一方为了保证合同的履行，向另一方提供的担保。3.违约金：指当一方违反合同约定时，按照合同约定向另一方支付的金钱。4.工期：指合同约定的完成工程的时间。5.工程质量：指工程满足规定的要求的程度，包括工程的安全性、可靠性、适用性、耐久性等。6.违约责任：指当一方违反合同约定时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的活动。应用场合：1.适用于各类工程建设项目的招标投标过程，包括但不限于土木工程、建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。2.适用于工程建设的施工合同签订，确保施工过程中的各项权利和义务得以明确。3.适用于双方对工程质量、进度、价格等有明确约定的情况。4.适用于需要乙方提供履约担保和违约金赔偿的情况。补充条款：1.工程变更条款：当工程内容、规模、投资等发生变更时，双方应按照变更后的情况进行调整。2.不可抗力条款：双方应约定不可抗力事件的范围和处理方式，如自然灾害、社会事件等。3.保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的应承担违约责任。4.知识产权保护条款：双方应明确约定工程中所涉及的知识产权归属和保护方式。5.税务条款：双方应按照国家税收法律法规，依法缴纳相关税费。附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程设计文件4.施工图纸和