建筑智能化工程施工合同模板

建筑智能化工程施工合同模板合同编号：__________建筑智能化工程施工合同鉴于：2.施工方具备智能化工程施工资质，愿意承担该工程的施工任务；3.双方同意按照公平、公正、公开的原则，签订本合同并共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照本合同约定的内容、质量标准、进度要求完成工程施工。2.2施工方应保证工程质量，确保工程安全，不得出现安全事故。2.3施工方应按照合同约定的时间、质量和数量提交工程进度报告和工程验收报告。2.4施工方应承担因施工原因导致的业主损失，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同约定的时间和金额支付工程款。3.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。3.3业主应协助施工方办理工程所需的各类手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。3.4业主不得无故干预施工方的正常施工，不得无故拖延工程进度。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。4.2施工方应按照合同约定的时间提交工程验收报告，业主应按照约定的时间组织验收。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担整改费用。4.4工程验收合格的，业主应支付剩余工程款。第五条工程进度与工期5.1施工方应按照合同约定的工期完成工程施工。5.2施工方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向业主申请延期，延期时间不得超过合同约定的工期。5.3业主如因特殊情况无法按期支付工程款，应提前向施工方申请延期，延期时间不得超过合同约定的付款期限。第六条工程价款及支付6.1本合同的工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。6.2业主应按照本合同约定的时间和金额支付工程款。6.3工程款支付方式为：_____期支付，具体支付时间及金额见附件。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按照约定的质量、进度完成工程，业主有权要求施工方整改、赔偿，并有权解除本合同。7.3业主如未按照约定的时间和金额支付工程款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方在解决争议过程中，应保持施工场地的正常秩序，避免影响工程的顺利进行。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且业主支付完毕全部工程款之日终止。9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.工程验收标准6.施工方案7.安全防护措施8.环境保护措施9.工程变更协议10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的内容和质量标准完成工程，或工程验收不合格。2.施工方未按照约定的工期完成工程。3.业主未按照约定的时间和金额支付工程款。4.业主未提供施工所需的基础设施。5.业主无故干预施工方的正常施工，或无故拖延工程进度。6.任何一方违反合同的其他约定。三、法律名词及解释：1.建筑智能化工程：指利用计算机技术、通信技术、自动化技术、电子技术等手段，实现建筑物的自动化管理、安全监控、信息传输、信息处理等功能。2.施工方：指具备智能化工程施工资质的企事业单位或个人。3.业主：指新建、改建、扩建建筑智能化工程的单位或个人。4.工程验收：指工程完工后，业主组织相关单位对工程的质量、安全、进度等进行检查、评定。5.工程款：指业主按照合同约定支付给施工方的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，签订进度变更协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即整改，必要时拆除重新施工，业主有权要求施工方赔偿损失。3.工程变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订变更协议，并调整工程价款。4.付款争议：解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通