工地上包工合同模板

工地上包工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“发包方”）：

鉴于甲方具备相应的施工资质，乙方同意将某工程项目（以下简称“本工程”）的建设任务委托给甲方承包，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程合同总价：人民币______元整（大写：________________________）

二、合同工期

2.1本工程合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

三、工程进度与质量要求

3.1甲方应严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家标准和设计要求。

3.2甲方应按照合同约定的工期完成本工程，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

四、工程款支付

4.1乙方应按以下进度支付工程款：

（1）工程开工前，乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，乙方支付合同总价款的_____%；

（3）工程保修期满后，乙方支付合同总价款的_____%。

4.2甲方在工程完工验收合格后，向乙方提交验收报告及相关资料，乙方应在收到验收报告之日起______个工作日内完成支付。

五、工程保修

5.1甲方应在工程保修期内对工程进行保修，保修期为______年。

5.2保修期内，因工程质量问题导致的一切损失，由甲方承担。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的_____%作为违约金。

6.3乙方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

附件：

1.施工图纸及技术规范

2.施工方案

3.验收报告

4.保修承诺书

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“主承包方”）：

乙方（以下简称“分包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方具备相应的施工资质，乙方同意将某工程项目（以下简称“本工程”）的建设任务委托给甲方承包，丙方作为第三方监理单位，对施工过程进行监督和监理。为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程合同总价：人民币______元整（大写：________________________）

二、合同工期

2.1本工程合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

三、工程进度与质量要求

3.1主承包方应严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家标准和设计要求。

3.2主承包方应按照合同约定的工期完成本工程，如因主承包方原因导致工期延误，主承包方应承担相应的违约责任。

3.3监理方应对本工程的施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。

四、工程款支付

4.1分包方应按以下进度支付工程款：

（1）工程开工前，分包方支付合同总价款的_____%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，分包方支付合同总价款的_____%；

（3）工程保修期满后，分包方支付合同总价款的_____%。

五、主承包方权益与责任

5.1主承包方有权要求分包方按照合同约定的时间、质量和进度完成工程，并对分包方的工作进行监督和检查。

5.2主承包方有权要求分包方对工程质量、进度和安全问题进行整改，并有权对分包方的整改工作进行验收。

5.3主承包方有权根据监理方的意见，对分包方的工作进行奖惩。

六、监理方责权利

6.1监理方对本工程进行全过程监理，包括施工准备、施工过程和工程验收。

6.2监理方有权对分包方的施工质量、进度和安全进行监督检查，并提出整改意见。

6.3监理方有权对分包方的整改工作进行验收，并有权对分包方的整改效果进行评价。

6.4监理方有权对分包方的违约行为进行处罚。

七、违约责任与限制条款

7.1分包方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向主承包方支付合同总价款的_____%作为违约金。

7.2分包方未按合同约定进行整改，每延误一日，应向主承包方支付合同总价款的_____%作为违约金。

7.3分包方违反合同约定，造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。

7.4乙方不得将本工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

8.1本合同在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸及技术规范

2.施工方案

3.验收报告

4.保修承诺书

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.通过监理方的监督，确保工程质量、进度和安全，降低主承包方的风险。

2.明确各方责任，提高工程项目的管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为主承包方，对工程项目拥有主导权，有利于保障自身权益。

2.甲方通过强化对分包方的监督和检查，提高工程项目的整体效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“开发商”）：

甲方（以下简称“施工单位”）：

丁方（以下简称“监理单位”）：

鉴于乙方拥有某房地产项目的开发权，甲方具备相应的施工资质，乙方同意将该项目（以下简称“本项目”）的建设任务委托给甲方承包，丁方作为第三方监理单位，对施工过程进行监督和监理。为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目规模：________________________

1.4项目内容：________________________

1.5项目合同总价：人民币______元整（大写：________________________）

二、合同工期

2.1本项目合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

三、项目进度与质量要求

3.1施工单位应严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保项目质量达到国家标准和设计要求。

3.2施工单位应按照合同约定的工期完成本项目，如因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应的违约责任。

3.3监理单位应对本项目的施工过程进行全过程监理，确保项目质量、进度和安全。

四、工程款支付

4.1乙方应按以下进度支付工程款：

（1）工程开工前，乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，乙方支付合同总价款的_____%；

（3）工程保修期满后，乙方支付合同总价款的_____%。

五、乙方权益与责任

5.1乙方有权要求施工单位按照合同约定的时间、质量和进度完成项目，并对施工单位的工作进行监督和检查。

5.2乙方有权要求施工单位对项目质量、进度和安全问题进行整改，并有权对施工单位的整改工作进行验收。

5.3乙方有权根据监理单位的意见，对施工单位的工作进行奖惩。

六、监理单位责权利

6.1监理单位对本项目进行全过程监理，包括施工准备、施工过程和工程验收。

6.2监理单位有权对施工单位的质量、进度和安全进行监督检查，并提出整改意见。

6.3监理单位有权对施工单位的整改工作进行验收，并有权对施工单位的整改效果进行评价。

6.4监理单位有权对施工单位的违约行为进行处罚。

七、甲方违约责任与限制条款

7.1施工单位未按合同约定完成项目，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的_____%作为违约金。

7.2施工单位未按合同约定进行整改，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的_____%作为违约金。

7.3施工单位违反合同约定，造成项目损失，应承担相应的赔偿责任。

7.4施工单位不得将本项目分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

8.1本合同在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸及技术规范

2.施工方案

3.验收报告

4.保修承诺书

5.其他相关文件

乙方为主导的目