2024年专用公路圆管涵施工协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专用公路圆管涵施工协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3圆管涵施工的定义与范围第二条合同的有效期和施工时间2.1合同的有效期2.2施工的开始和结束日期第三条工程质量与标准3.1圆管涵施工的质量标准3.2材料和设备的要求3.3施工过程中的环境保护第四条施工进度与计划4.1施工进度计划4.2施工进度的报告和监督4.3工期延误的处理第五条施工安全5.1施工安全管理5.2安全事故的处理5.3安全培训和宣传教育第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式和支付时间6.3价格调整的条件和方式第七条变更与调整7.1合同变更的条件7.2变更的程序和方式7.3变更的费用和责任第八条违约责任8.1甲乙双方的违约行为8.2违约责任的处理方式8.3违约赔偿的计算和支付第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3仲裁或诉讼的费用承担第十条合同的终止和解除10.1合同终止的条件10.2合同解除的程序和方式10.3合同解除后的责任处理第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密责任的期限和方式11.3违反保密条款的赔偿责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义和范围12.2不可抗力事件的处理方式12.3不可抗力事件的后果处理第十三条合同的转让和分包13.1合同转让的条件和方式13.2分包工程的监督和管理13.3分包合同的责任和义务第十四条附加条款14.1附加条款的定义和范围14.2附加条款的制定和修改程序14.3附加条款的法律效力和解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：__________，地址：__________。1.2乙方名称及地址乙方全称：__________，地址：__________。1.3圆管涵施工的定义与范围（1）根据设计图纸和规范要求，进行圆管涵的制造；（2）按照甲方提供的施工图纸和施工方案，进行圆管涵的安装；（3）对安装完成的圆管涵进行调试，确保其满足设计要求；（4）协助甲方进行圆管涵的验收，确保工程质量符合国家标准。第二条合同的有效期和施工时间2.1合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。2.2施工的开始和结束日期施工开始日期：____年____月____日；施工结束日期：____年____月____日。第三条工程质量与标准3.1圆管涵施工的质量标准圆管涵施工应符合国家及行业相关标准和要求，包括但不限于《公路工程质量检验标准》（JTGF80/12017）等。3.2材料和设备的要求乙方应按照甲方提供的材料和设备清单，提供合格的材料和设备。材料和设备应符合国家及行业相关标准和要求，具备出厂合格证明和相关检测报告。3.3施工过程中的环境保护乙方在施工过程中应遵守国家及地方环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染，确保施工区域的环境卫生。第四条施工进度与计划4.1施工进度计划乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工方案，编制详细的施工进度计划，并提交甲方审核。4.2施工进度的报告和监督乙方应按照甲方要求，定期向甲方报告施工进度，确保施工按计划进行。甲方有权对施工进度进行监督和检查。4.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。第五条施工安全5.1施工安全管理乙方应建立健全施工安全管理体系，制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。5.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。如乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。5.3安全培训和宣传教育乙方应定期组织施工人员进行安全培训和宣传教育，提高施工人员的安全意识，防止安全事故的发生。第六条合同价格与支付6.1合同总价本合同总价为本合同附件中所列明的工程量及单价计算出的总价。6.2支付方式和支付时间甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量，支付相应的合同价款。支付方式为银行转账，支付时间为每月底。6.3价格调整的条件和方式如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素，导致合同价款发生变动，双方可协商调整合同价格。调整方式为附件中约定的比例进行调整。第八条违约责任8.1甲乙双方的违约行为甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间完成工作；（2）未按约定质量标准完成工作；（3）未按约定提供材料和设备；（4）擅自变更合同内容；（5）违反合同约定的其他条款。8.2违约责任的处理方式违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。损失赔偿额应包括实际损失、预期利益损失、违约金等。8.3违约赔偿的计算和支付违约赔偿金额根据违约方的违约程度、损失程度和合同总价等因素确定。赔偿金额的计算和支付方式由双方在合同附件中约定。第九条争议解决9.1争议的解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点和法院如选择仲裁，仲裁地点为：__________，仲裁机构为：__________。如选择诉讼，诉讼地点为：__________，法院为：__________。9.3仲裁或诉讼的费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。第十条合同的终止和解除10.1合同终止的条件（1）合同约定的工程全部完成，并通过验收；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。10.2合同解除的程序和方式合同解除应由双方协商确定，并签订解除协议。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的责任处理等事项。10.3合同解除后的责任处理合同解除后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。双方另有约定的，从其约定。第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。包括但不限于：（1）技术资料；（2）商业计划；（3）客户名单；（4）合同内容。11.2保密责任的期限和方式保密责任自合同生效之日起计算，期限为：__________年。保密信息的使用和披露应仅限于合同履行目的，不得向第三方泄露。11.3违反保密条款的赔偿责任如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。损失赔偿额根据泄露的信息价值、泄露范围和对方因此遭受的损失确定。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义和范围不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。包括但不限于：（1）自然灾害；（2）社会事件；（3）政府行为。12.2不可抗力事件的处理方式如发生不可抗力事件，一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方协商确定不可抗力事件对合同履行的影响及处理方式。12.3不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商确定合同的变更或解除事宜。不可抗力事件导致的一方损失，由双方协商解决。第十三条合同的转让和分包13.1合同转让的条件和方式未经对方同意，一方不得将合同转让给第三方。合同转让应采取书面形式，并经对方确认。13.2分包工程的监督和管理乙方不得将合同约定的全部或部分工程分包给第三方。如确需分包，乙方应事先征得甲方同意，并明确分包工程的范围、质量标准、工期等要求。13.3分包合同的责任和义务分包合同不得改变合同约定的乙方对甲方的责任。乙方应对分包工程的质量、安全、进度等承担连带责任。第十四条附加条款14.1附加条款的定义和范围附加条款指本合同以外，双方为特定事项或特定情况所签订的补充协议。14.2附加条款的制定和修改程序附加条款应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。附加条款的修改程序与制定相同。14第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入指在合同履行过程中，除甲乙方之外，其他非合同当事人参与合同的某些环节，以协助完成合同约定的义务。第三方可以是个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）监理单位对工程质量、进度、安全等方面的监督和检查；（2）材料供应商提供合同约定的材料；（3）设备租赁公司提供合同约定的施工设备；（4）专业分包商承担合同约定的部分工程；（5）中介机构提供合同相关的咨询服务。第二条第三方介入的责权利划分2.1甲乙双方的义务甲乙双方应负责第三方介入的协调和管理，确保第三方按合同约定履行义务。同时，甲乙双方应对第三方介入过程中出现的问题承担协调解决责任。2.2第三方的义务第三方应按照合同约定和甲乙双方的指示，履行相应的合同义务。第三方应对其履行过程中出现的问题承担责任。2.3甲乙双方与第三方的权利划分甲乙双方有权对第三方的履约情况进行监督和检查，要求第三方按合同约定履行义务。第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的条件和支持。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1第三方选择的条件和方式甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准、选择方式及选择程序。如双方无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式解决。3.2第三方介入的程序和时间甲乙双方应与第三方协商确定介入时间、介入范围和介入方式。第三方应按照甲乙双方的要求，按时介入合同履行过程。3.3第三方介入的协调和管理甲乙双方应负责第三方介入的协调和管理，确保第三方按合同约定履行义务。甲乙双方应对第三方介入过程中出现的问题承担协调解决责任。3.4第三方违约的处理如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致的损失，由甲乙双方协商确定赔偿方式。第四条第三方责任限额4.1第三方责任的限制第三方对甲乙双方的损失赔偿责任，不得超过甲方支付给乙方的合同价款。4.2第三方责任的限制条件第三方责任的限制条件包括但不限于：（1）第三方未按合同约定履行义务；（2）第三方介入过程中出现的质量问题；（3）第三方介入过程中导致的安全事故。4.3第三方责任限额的调整如合同履行过程中出现特殊情况，需调整第三方责任限额的，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。第五条第三方介入与合同变更5.1第三方介入导致的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、变更后的合同价款及履行方式。5.2第三方介入与合同解除如第三方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或不宜继续履行，甲乙双方有权根据合同约定解除合同。解除合同的程序和方式，按照合同约定的争议解决方式解决。第六条第三方介入与争议解决6.1第三方介入产生的争议解决（1）仲裁；（2）诉讼。6.2第三方介入争议的仲裁或诉讼如选择仲裁，仲裁地点为：__________，仲裁机构为：__________。如选择诉讼，诉讼地点为：__________，法院为：__________。6.3第三方介入争议的费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后的合同履行甲乙双方应与第三方共同协商，确保合同顺利履行。甲乙双方应对第三方介入过程中出现的问题承担协调解决责任。7.2第三方介入后的合同监督甲乙双方应加强对第三方的监督和检查，确保第三方按合同约定履行义务。甲乙双方有权对第三方的不当行为提出整改要求。7.3第三方介入后的合同变更和解除如第三方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或不宜继续履行，甲乙双方有权根据合同约定解除合同。解除合同的程序和方式，按照合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件包括甲方和乙方的营业执照、资质证书等，用以证明双方具备签订和履行本合同的资格。2.设计图纸和技术资料包括圆管涵的设计图纸、施工图纸、技术参数、施工方案等，用以指导圆管涵的施工。3.材料和设备清单包括圆管涵施工所需材料和设备的名称、型号、数量、规格等，用以确保施工所需材料的供应。4.施工进度计划包括圆管涵施工的总体进度计划和详细进度计划，用以指导施工进度的执行。5.安全施工方案包括圆管涵施工过程中的安全管理措施、应急预案等，用以确保施工过程中的安全。6.质量保证措施包括圆管涵施工过程中的质量控制措施、验收标准等，用以确保施工质量符合要求。7.合同价款支付计划包括圆管涵施工过程中各阶段价款的支付时间和支付比例，用以明确价款的支付安排。8.合同变更和解除协议包括合同变更和解除的条件、程序、责任处理等，用以明确合同变更和解除的具体事宜。9.争议解决机制包括合同争议的解决方式、仲裁或诉讼的地点和法院等