基坑清包合同范例

基坑清包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需在（具体地址）进行基坑开挖、支护、回填等工程，现双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（具体工程名称）

2.工程地点：（具体地址）

3.工程规模：（具体工程量）

4.工程内容：基坑开挖、支护、回填等

二、工程承包方式

1.承包方式：清包

2.承包范围：包括但不限于工程图纸、材料、设备、施工、验收、保修等全部内容

三、工程工期

1.工期：自合同签订之日起，共计（具体天数）天

2.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包方支付（具体金额）元违约金；如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

四、工程费用

1.工程费用总额：（具体金额）元

2.工程费用支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。

五、工程质量

1.工程质量标准：符合国家有关工程质量验收规范的要求

2.工程质量验收：乙方应按合同约定及国家有关工程质量验收规范的要求，对工程进行自检，并配合发包方进行验收。

六、材料设备供应

1.乙方负责提供工程所需的全部材料、设备

2.乙方应保证材料、设备的质量、规格、型号符合合同约定及国家有关标准

3.乙方应负责材料、设备的运输、保管及安装

七、安全生产与环境保护

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准

2.乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全生产与环境保护

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效

附件：

1.工程图纸及技术规范

2.工程量清单

3.材料设备清单

4.其他有关文件

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需在（具体地址）进行基坑开挖、支护、回填等工程，为确保工程质量和安全，现三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（具体工程名称）

2.工程地点：（具体地址）

3.工程规模：（具体工程量）

4.工程内容：基坑开挖、支护、回填等

二、工程承包方式

1.承包方式：清包

2.承包范围：包括但不限于工程图纸、材料、设备、施工、验收、保修等全部内容

三、工程工期

1.工期：自合同签订之日起，共计（具体天数）天

2.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包方支付（具体金额）元违约金；如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商解决。

四、工程费用

1.工程费用总额：（具体金额）元

2.工程费用支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由三方协商确定。

五、工程质量

1.工程质量标准：符合国家有关工程质量验收规范的要求

2.工程质量验收：乙方应按合同约定及国家有关工程质量验收规范的要求，对工程进行自检，并配合监理方进行验收。

六、监理方职责

1.监理方负责对工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全

2.监理方有权对乙方施工过程中的不符合规范的行为提出整改要求，乙方应予以配合

3.监理方应定期向发包方汇报工程进度和质量情况

七、材料设备供应

1.乙方负责提供工程所需的全部材料、设备

2.乙方应保证材料、设备的质量、规格、型号符合合同约定及国家有关标准

3.乙方应负责材料、设备的运输、保管及安装

八、安全生产与环境保护

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准

2.乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全生产与环境保护

3.监理方应监督乙方执行安全生产与环境保护措施，发现问题及时报告发包方

九、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方提供工程图纸、材料设备清单、施工进度计划等资料

2.甲方有权要求乙方进行工程现场安全巡查，确保施工安全

3.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改，直至符合要求

十、违约责任

1.乙方如未按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付（具体金额）元违约金

2.乙方如提供不合格材料或设备，导致工程出现质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失

3.乙方如违反安全生产规定，导致事故发生，应承担全部责任

十一、限制条款

1.乙方不得将工程分包给他人

2.乙方不得擅自改变工程设计和施工方案

3.乙方不得使用未经监理方同意的材料或设备

十二、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

十三、合同生效与终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，本合同终止

十四、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份

附件：

1.工程图纸及技术规范

2.工程量清单

3.材料设备清单

4.其他有关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在对工程进行全面监督，确保工程质量、进度和安全。通过监理方的专业监督，可以降低甲方在工程管理中的风险，提高工程整体质量，保障甲方的合法权益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为工程发包方，对工程质量、进度和投资效益承担最终责任。通过合同中的权利条款和利益条款，甲方可以更好地保障自身权益，确保工程按预期完成，实现投资回报。

本合同明确了甲乙丙三方的权利义务，强化了甲方的权益保障，增加了乙方的违约责任和限制条款，通过第三方监理的介入，确保了工程质量和安全。本合同的签订和执行，对于保障甲方权益、提高工程质量和促进工程顺利进行具有重要意义。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主方需在（具体地址）进行建筑物改造工程，为确保工程顺利进行，现三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（具体工程名称）

2.工程地点：（具体地址）

3.工程规模：（具体工程量）

4.工程内容：建筑物改造，包括结构加固、装饰装修等

二、工程承包方式

1.承包方式：清包

2.承包范围：包括但不限于工程设计、材料采购、施工、验收、保修等全部内容

三、工程工期

1.工期：自合同签订之日起，共计（具体天数）天

2.工期延误：如因业主方原因造成工期延误，应给予施工方相应顺延工期；如因施工方原因造成工期延误，每延误一日，应向业主方支付（具体金额）元违约金。

四、工程费用

1.工程费用总额：（具体金额）元

2.工程费用支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由三方协商确定。

五、监理方职责

1.监理方负责对工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全

2.监理方有权对施工方施工过程中的不符合规范的行为提出整改要求，施工方应予以配合

3.监理方应定期向业主方汇报工程进度和质量情况

六、施工方权利

1.施工方有权要求业主方按照合同约定及时支付工程款项

2.施工方有权要求业主方提供必要的施工条件和场地

3.施工方有权根据工程实际情况调整施工计划，但需经监理方批准

七、施工方利益

1.施工方有权享受工程款分期支付带来的资金周转便利

2.施工方有权在工程结束后获得合理的利润回报

3.施工方有权在工程过程中享受技术指导和咨询服务

八、材料设备供应

1.施工方负责提供工程所需的全部材料、设备

2.施工方应保证材料、设备的质量、规格、型号符合合同约定及国家有关标准

3.施工方应负责材料、设备的运输、保管及安装

九、安全生产与环境保护

1.施工方应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准

2.施工方应采取有效措施，确保施工过程中的安全生产与环境保护

3.监理方应监督施工方执行安全生产与环境保护措施，发现问题及时报告业主方

十、甲方违约责任

1.业主方未按合同约定支付工程款项，应向施工方支付（具体金额）元违约金

2.业主方未提供必要的施工条件和场地，导致施工方无法正常施工，应承担相应责任

3.业主方如擅自改变工程设计，应承担由此产生的额外费用

十一、限制条款

1.业主方不得将工程分包给他人

2.业主方不得擅自改变工程设计和施工方案

3.业主方不得使用未经监理方同意的材料或设备

十二、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

十三、合同生效与终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，本合同终止

十四、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份

附件：

1.工程图纸及技术规范

2.工程量清单

3.材料设备清单

4.其他有关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，在工程承包中