DL-T 5745-2021电力建设工程工程量清单计价规范-PDF解密

P电力建设工程工程量清单计价规范Codeofbillsofquantitiesandvaluationforelectricpowerconstruction2021-04-26发布2021-10-26实施国家能源局发布I2021年第3号国家能源局批准《水电工程建设征地企业处理规划设计规范》等282项能源行业标准(附件1)、《CodeforBuildingsDesignofWindPowerProjects》等19项能源行业标准外文版(附件2),现予以发布。附件：1.行业标准目录2.行业标准外文版目录国家能源局2021年4月26日附件1:序号标准编号标准名称代替标准采标号出版机构批准日期实施日期电力建设工程工程量清单计价规范中国电力出版社…附件2:行业标准外文版目录(略) 12术语 23基本规定 63.1工程量清单组成 63.2计价方式方法 63.3计量计价风险 73.4发包人提供材料和设备 73.5承包人提供材料和设备 74工程量清单编制 94.1一般规定 9 95最高投标限价 5.1一般规定 5.3异议和修正 6投标报价 6.1一般规定 7合同价格约定 7.1一般规定 7.2约定内容 8工程计量 8.1一般规定 8.2单价合同的计量 8.3总价合同的计量 9合同价款调整 9.1一般规定 9.2法律法规与政策变化 9.3工程变更 9.4项目特征描述不符 9.5工程量清单缺项 9.6工程量偏差 9.7计日工 9.8现场签证 9.9物价变化 9.10暂估价 9.11不可抗力 9.12提前竣工(赶工补偿) 9.14索赔 9.15暂列金额 10合同价款中期支付 10.1预付款 10.2安全文明施工费、临时设施费 10.3进度款 11工程结算与支付 11.1一般规定 11.2施工过程结算 11.3竣工结算 11.4合同解除结算与支付 11.5质量保证金 11.6最终结清 12合同价格争议的解决 12.1暂定 12.2管理机构的解释或认定 12.3协商和解 12.5仲裁或诉讼 12.6工程造价鉴定 13工程计价资料与档案 13.1计价资料 13.2计价档案 14工程量清单格式 14.1清单表格组成 14.2清单表格使用规定 15工程量清单计价格式 15.1计价表格组成 15.2计价表格使用规定 本标准用词说明 VDL/T5745—2021 1 2 63.1Compositionofbillsofquantities 6 6 7 7 74Perparationofbillsofquantities 94.1Generalrequireme 9 95Upper-limitpricefortenders 6.1Generalrequireme 7.2Termsofagreement 20 9.12Earlycompletion 33 34 Explanationofwords Addition:explanationofprovisions 1.0.1为统一和规范电力建设工程计价文件的编制原则和计价方法，进一步完善电力工程造价市场形成机制，为提高投资效益、保障工程质量安全，维护各参与方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程工程量清单计价规范》等法律、法规与标准规范，结合行业自身特点，制订本规范。1.0.2本规范适用于单机容量50MW～1000MW级燃煤机组、燃气一蒸汽联合循环机组等火力发电工程；35kV及以上电压等级交(直)流输变电工程等电力建设工程发承下同)及其实施阶段的计价活动1.0.4招标工程量清单5最高投标限价、投标报价、工程计量、合同价格调整合同价款结算与支付1.0.5应由电力造价为业人员及其所在单位承担电力建设工程造价文件的编制与核对，并对工程造价成果文件的质量负责。1.0.6电力建设工程没承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，还应符合国家、行业现行有关标准的规定。2载明电力建设工程的项目编码、项目名称、计量单位、项目特征和工程数量等的明细清单。招标人结合项目实际情况，依据招标文件有关约定编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经修正(如有)且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干个项目单元；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个项目单元。按照国家现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求，综合考虑施工地形、施工环境、施工条件、气候等影响因素以及合同约定的一定范围与幅度内的风险，完成一个合同约定目标的工程量清单项目所需的人工费、材料费(不含甲供材)、施工机具使用费和措施费、企业管理费、规费、利润及增值税。构成工程量清单项目自身价值的本质特征。工程量清单项目名称的英文字母和阿拉伯数字组合的标识。隐含于已标价工程量清单全费用综合单价中，用于承担发承包双方在招标文件、工程合同中约定的一定范围与幅度内风险的费用。承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机具及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的增值税等。发承包双方约定主要以工程量清单及其全费用综合单价进行合同价格计算、调整和确认的电力建设工程施工合同。工程量清单对应的项目特征、工程数量、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，除合同约定的调价因素外，合同单价不做调整。发承包双方约定以招标时的设计图纸(非招标工程为签约时的设计图纸)、已标价工程量清单或预算发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的电力建设工3合同工程实施过程中由发包人提出，或由承包人提出经发包人批准的对合同工程的工作内容、工承包人按照合同工程的图纸(含经发包人批准由承包人提供的图纸)实施，按照现行电力行业计算规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程施工合同签订时发包人在工程量清单或预算书中提供的，用于支付在施工过程中必然发生，但在工程合同签订时总承包人配合协调发包人进行专业工程发包以及对非总承包人承包范围的工程提供配合协调、施施工企业为满足现场正常生产、生活需要，在现场必须搭设的生产、生活用临时建筑物、构筑物和其他临时设施所发生的费用，以及维修、拆除、折旧及摊销费，或临时设施的租赁费等，以费率计在工程合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全生产、文明施在工程承包合同履行中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失和(或)工期延误，按合同约定或法规规定，应由对方承担责任，从而向对方提出工期和(或)费用补偿要求的行为。发包人现场代表(或其授权人)与承包人现场代表(或其授权人)就施工过程中涉及的责任事件2.0.24提前竣工(赶工补偿)费earlycompletion(acceleration)cost承包人应发包人的要求而采取加快工程进度的措施，使合同工程整个工期缩短，由此产生的应由承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期超过合同整个工期(包括经发包人批准的4发承包双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性指构成或计划构成永久工程一部分的电气设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限。施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平，以及有关工程造价资料制定的，并供本根据法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入工程造增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。通过国家授权的机构或行业相关单位信用评价或具有电力工程设计乙级及以上资质的企业，接受发包人和承包人根据有关法律法规规定和合同约定，对合同工程实施中、终止时、已完工后的工发包人和承包人根据有关法律法规规定和合同约定，依据合同约定的支付节点，对已完成的工程招标人根据国家或省级、行业主管部门的有关规定，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，并5发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括分部分项工程费、承包人采购设备费、措施在开工前，发包人按照合同约定，预先支付给承包人用于施工前发生的必要费用。在合同工程施工过程中，发包人按照合同约定和工程进度，对承包人已完成的合同内容给予支付在合同价格调整因素出现后，发承包双方根据合同约定，对合同价格进行变动的提出、计算和发承包双方依据国家在关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价感调整，是承包人按合同约定完成了全部承包工作后，发包人应付给承包人投标时由电力值业定额(造价)管理机构或工程项目所在地建设工程造价管理部门发布的，且发6额(或计算基础乘费率)进行价格计算的总价措施项目清单组成。3.1.4其他项目清单由暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费以及合同约定的其他项目3.1.6招标人采购材料及设备表应列出招标人采购材料的数量、型号、规格和单价，以及采购设3.2.3不采用工程量清单计价的电力建设工程，应执行本规范除工程量清单等专门性规定以外的其算规定》中的费用组成，包括人工费、材料费(不含甲供材)、施工机具使用费、措施费、企业管理73.3.7工程价款未按合同约定的时间或支付比例支付，且影响资金筹措与使用，造成合同价格调整3.4发包人提供材料和设备3.4.1发包人提供的材料和设备(以下简称甲供材料)应在招标文件中按照规定填写《招标人采购材货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误。3.5承包人提供材料和设备8和(或)工期延误。94工程量清单编制4.1.1招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的电力工程造价咨询人编制和复核。4.1.2招标工程量清单应以合同标的为单位编制，并作为招标文件的组成部分。4.1.3工程量清单应根据现行电力行业工程量清单计算规范的相关规定进行编制和复核，根据工程项目特点进行补充完善的，必须在招标文件和合同文件中予以说明，4.1.4工程量清单的项同建征应依据设计图纸并结合工程实际要求进行描述和复核。4.1.5采用单价合同的上程，其招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责；采用总价合同的工程，其工程量的准确性和定整性由投标人负责。4.1.6招标工程量的单是工程量清单计价的基础，应作为编制最高投标限价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据是一。4.1.7招标工程重流性的项目划分应按现行电力行业工程量清单计算规范中的规定进行编制，如有增加应按照规范的规是在相应项目下增列，并由招标大报电力工程造价与定额管理总站备案。1本规范和现行电力行业工程量清单计算规范。5与电力建设工程有关的标准、规范、技术资料。6施工现场情况一地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。7其他相关资料。4.2.2工程量清单应载明顿目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。4.2.3分部分项工程项目清单应按现行电力行业工程量清单计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。4.2.4措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。其中：1单价措施项目清单应结合拟定的施工方案列出项且编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量和工程量计算规则。2总价措施项目清单应结合拟定的施工方案，明确其包含的内容、要求、计算公式及计算方法。4.2.5其他项目清单应按照下列内容及要求列项：1暂列金额应根据工程特点按招标文件的要求列项并估算。2材料及设备暂估单价应根据工程造价信息或参考市场价格估算，列出明细表；专业工程暂估价应分不同专业估算，列出明细表及其包含内容及要求等。3计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量。4施工总承包服务费应列出服务项目内容、范围、要求及计算方式。4.2.6出现本规范第4.2.5条未列的其他项目，应根据招标文件要求结合工程实际情况补充列项。4.2.7增值税应根据政府有关主管部门的规定列计。部门颁发的计价依据及其计价办法，或参考市场价格数据及5.3.1投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照招标文件的规定进行编制或存在不合理的，可在投标截止时间10天前向招标人提出异议。5.3.2招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复，招标人不回复或投标人在得到招标人的异议回复后，认为最高投标限价仍然未按照招标文件的6.1.1投标报价应由投标人或受其委托的电力工程造价咨询人编制。6.1.2投标人的投标报价高于最高投标限价的应予废标。6.1.3投标人应依据本规范第6.2.1条的规定自主确定投标报价，但投标报价不得低于工程成本。6.1.4投标人必须结合招标时的设计图纸和施工作业需要对招标工程量清单进行复核，如发现有疑问或异议的，应按照招标文件的规定，及时书面提请招标人澄清。招标人核实后对招标工程量清单进行修正的，投标人应按修正后的招标工程量清单填报价6.1.5采用单价合同的正程。如投标人对招标文件和招标工程量清单的疑问或异议未提请招标人澄清或修正的，应自行承担由此增加的费用和(或)延误的工期；如招标人未对投标人提出的疑问或异议进行澄清或修正的，但施工过程确实发生的，招标人应承担由此导致投标人增加的费用和(或)延误的工期。6.1.6采用总价合同的工程，如投标人对招标文件和招标工程量清单的疑问或异议未提请招标人澄清或修正的，应自行承捏由此增加的费用和(或)延误的工期。如招标人未对投标人提出的疑问或异议进行澄清或修正的；授标人应评估投标风险选择放弃投标，或在投标报价中综合考虑由此导致增加的费用和(或)延读的工期。1本规范和现行电力行业工程量清单计算规范。2国家或省级行业建设主管部门颁发的计价依据及其计价办法。3招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要、异议澄清或修正4电力建设工程设计文件及相关资料。5与电力建设项目相关的标准、规范等技术资料。6施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案7企业计价依据或(和人企业数据库。8投标人自行调查的价格信息。9其他的相关资料。6.2.2投标报价中应包括招标文件中约定由投标人承担的一定范围与幅度内的风险费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。6.2.3分部分项工程项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述及有关要求自主确定全费用综合单价，并应符合下列规定：1全费用综合单价应按本规范第3.2.5条规定计算，包括所需的人工费、材料费(不含甲供材)、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、规费、增值税及其计算办法所需的计算公式、计算基数、费率等。2安全文明施工费、临时设施费应按照本规范第3.2.6条的规定计算，不得参与竞争。6.2.4单价措施项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述自主确定全费用综合单价；总价措施项目应根据招标文件和投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定费用金额，并列出其1暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。2材料暂估价按招标工程量清单中列出的单价计入全费用综合单价；专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。4施工总承包服务费应根据招标文件中提出的需要投标人提供服务的范围、内容、要求及其招标工程量清单的特征描述自主逐项确定，并列出其相应的计算公式。6.2.7投标人采购材料计价表、投标人采购设备计价表应根据招标工程量清单列出的内容和要求，自主确定单价，计算金额。投标人采购的设备应按照招标文件载明的单价列入投标人采购设备计价表。6.2.9招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时，此项目不得重新组价和调整。6.2.10投标报价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备费的合计金额一致。标人的投标文件在书面合同中约定，合同约定不得违背招标、投7.1.2不实行招标的工程合同价格，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以6合同工程风险分担的内容、范围(幅度)以及超出约定时的调整办法。9.1.1下列事项(但不限于)发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价格：1法律法规与政策变化。3项目特征描述不符。4工程量清单缺项。5工程量偏差。6计日工。7现场签证。8物价变化。9暂估价。10不可抗力(11提前竣士口起工补偿)。12误期赔偿。14暂列金额9.1.2出现合同价格词增事项(不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔)后的[4天内，承包人应向发包人提交合同价格调增报告并附上相关资料；承包人在14天内末提交合同价款调增报告的，应视9.1.3出现合同价格的端中项(不含工程量偏差、索赔)后的14天内，安包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，应视为发包人对该事项不存在调整价格请求。9.1.4发(承)包人应在收到承(发)包人合同价款调增(减)报告及相关资料之日起14天内对其核实，予以确认的应书面通知承(发)包人。当有疑问时，应向承(发)包人提出协商意见。发(承)包人在收到合同价款调增(减)报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，应视为承(发)包人提交的合同价款调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的，承(发)包人应在收到协商意见后的14天内对其核实，予以确认的应书面通知发(承)包人。承(发)包人在收到发(承)包人的协商意见后14天内既不确认也未提出不同意见的，应视为发(承)包人提出的意见已被承(发)包人认可。9.1.5发包人与承包人对合同价款调整意见不能达成一致的，只要对发承包双方履约不产生实质影响，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。9.1.6经发承包双方确认调整的合同价格，作为追加(减)合同价格，应与工程进度款或施工过程结算款同期支付。9.1.7合同价格调整事项引起工期变化的，发承包人均可要求调整合同工期。发承包双方宜参照类似工程协商调整工期天数，协商不成的，可按照行业工期定额相关规定确定。9.1.8在进行合同价格调整时，工程量计算规则应依据同口径原则，采用对应阶段的现行电力行业工9.2法律法规与政策变化9.2.1招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因法律法规与政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程更导致该清单项目的工程量发生变化，且工程量变化超过土15%时，该项目全费用综合单价应按照本量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案3按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实9.4.2承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，导致工程量偏差超过±15%,调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的全费用综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的全费用综合单价应予调9.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更工作实施过程中，按合同约定提交以确认，并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清证汇总表，并应说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价格，列入进度款和施工过程书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场9.8.2承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被发包9.8.5现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作9.8.6承包人在施工过程中，若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、与发包人要求等不一致9.9.1合同履行期间，因人工、材料、设备、施工机械台班价格波动影响合同价款时，发承包双方应按照合同约定调整合同价款，由承包人提出，发包人复核、确认调整的单价和数量。作为调整合同价款差额的依据，调整金额计入结算计价表-8.6《人工、材料(设备)、机械台班价格调整计施工机械使用费的变化超过基准价±10%(不含±10%)时，超过部分给予调整。则材料、设备单价变化超过基准价±5%(不含±5%),超过部分给予调整。标的方式选择供应商，确定其价格并以此调整合同价款：1材料：以价差的形式列入其他项目清单计价表。2设备：以确定价代替暂估价，计入承包人采购设备费。9.10.2发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此调整合同价款：1材料：以价差的形式列入其他项目清单计价表，调整合同价款。2设备：以确定价代替暂估价，计入承包人采购设备费。9.10.3发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专亚工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招投标管理机构的监督。1除合同另有约定外，承包人不参加投标的专亚工程分包招标，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括2承包人参加投标的专业工程分包招标，应由发包人作为招标人。组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件应优先选择承包人中标。3以专业工程分包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款，9.10.4发包人在殖标二程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照本标准第9.3节相应条款的规定确定专业工程价款，并以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。9.11.1因不可抗力再件产生的费用，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：1永久工精子电运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担。2承包人施工设备的损坏由承包人承担。3发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。4因不可抗切聪响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人在合同事先约定合理分担办法，但停工期间必须支付的施工场地必要的人员工资由发包人承担。5因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。6承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。7其他情形按法律法规规定执行。9.11.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责在。9.11.3因合同一方延迟履行合同义务，在延迟履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。9.11.4因不可抗力解除合同的，应按本规范第T1.4节规定办理。9.12.1招标人应依据电力建设工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。9.12.2发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。9.12.3发承包双方应在合同中约定提前竣工费用的计算方法和补偿金额，此项费用应作为增加合同价格列入竣工结算文件中，应与竣工结算款一并支付。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并应按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费的计算方法和赔偿金额，此费用应列入竣工结算文件9.13.3在工程竣工之前，合同工程内的某单项(位)工程已通过了验收，且该单项(位)工程竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误时，误期赔偿费应按照已完单项(位)工程造9.14.1当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发2承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔报告。索赔报告应详细说4在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔报告，说明最终索赔要2发包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承的任何索赔。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出竣工结算后的索赔，提出索赔的期限应自序进行索赔和处理。发包人不接受索赔处理结果的，应按合同约定的争议解决方式办理。2要求承包人支付实际发生的额外费用。3要求承包人按合同的约定支付违约金。9.14.9承包人应付给发包人的索赔金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方9.15.2发包人按照本规范第9.2～9.1410.1.2预付款支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)中第一年计划投资的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)中第一年计划投资的30%。对重大工程项目，可按年度工程进度计划逐年期7天前预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人在发出通知14天后有权暂停施工，由发包人承扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。提前解除10.2安全文明施工费、临时设施费10.2.1发包人应在工程开工后的28天内预付占当年施工进度计划的安全文明施工费、临时设施费总额的60%～80%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。10.2.3承包人对安全文明施工费、临时设施费应专款专用，在财务账目中应单独列项，不应挪作他合单价计算，列入当期应支付的进度款中。全费用综合单价发生调整的，以发承包双方确认的全费用综合单价计算进度款。总价措施项目应按照合同约定的总价措施费用项目的支付分解方式计算，列入有约定支付分解方式的，应以合同总价为基础，按照合同约定的时间或形象进度节点实际完成工程量式的，可按当期确认的非承包人自行施工的专业工程金额和甲供材料总额的完成比例，计算施工总承2专业工程暂估价应按当期发包人确认的专业工程项目的金额进行支付。10.3.6发包人确认的合同价格调整金额应列入当期支付的进度款中，并同期支付。10.3.7成本加酬金合同，可按当期确认的工程量根据合同约定的计价方式计算相应的工程成本和酬金以及增值税等进行支付。10.3.8承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请应包括下列内容：2累计已实际支付的进度款。3本周期合计完成的进度款1)本周期已完成的分部分项工程费的金额。2)本周期已完成的措施项目费的金额。3)本周期已完成的其他项目费的金额。4)本周期应增加的金额。5)本周期应支付的增值税。4本周期合计应担减的金额：1)本周期总执回的预付款。2)本周期应扣减的金额。10.3.9发包人应在收到承包人进度款支付申请后的28天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后的录包人出具进度款支付证书并在支付证书签发后28天内支付进度款。若发承包双方对部分清单项目的开量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书并支付进应族。10.3.10发包人不按合同约定支付进度款，双方未达成延期协议，导致施工无法进行，承包人有权暂停施工，发包人成承具由此增加的费用和延误的工期，并承担违约责任。10.3.11在对已签设的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申山经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中皮付或扣除。11工程结算与支付询人出具的结算文件有异议时，可向有该工程管辖权的电力工程造价管理机构申请质量鉴定。开展质与全费用综合单价计算，列入本期应支付的过程结算方确认的全费用综合单价计算过程结算款；其总价措施项目应按照合同约定的总价措施项目费用支付节点及其支付分解方式计算过程结算款。合同没有约定支付分解方式的，应以合同价格为基础，按照人未在合同约定的时间内提交施工过程结算文件，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制施工过程结算文件，作为办人还应进一步补充资料和修改结算文件的，应在上述时限内向实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补1发包人、承包人对复核结果无异议的，应在7天内在施工过程结算文件上签2发包人或承包人对复核结果认为有误的，无异议部分按照本条第1款规定办理不完全结意核对结论或不同意见的说明提交电力工程造价后，应再次复核，复核无异议的，应按本规范第11.2.13条第1本规范第11.2.13条第2款的规定办理。承包人逾期未提出书面异对后无异议并签名、盖章确认的施工过程结算文件，除非发承包人能提承包人原因导致工程质量不合格的，发包人可要求承包人整改合格；承包人经整改不合格或不整改5发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款。算文件，并在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。承包人未在合同约定的时间内提交工程竣工结算文件，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料11.3.5发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的1发包人、承包人对复核结果无异议的，应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理2发包人或承包人对复核结果认为有误的，无异议部分按照本条第1款规定办理不完全竣工结11.3.6发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，应视11.3.7承包人在收到发包人提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，应视为发包人提11.3.8发包人委托电力工程造价咨询人核对竣工结算的，电力工程造价咨询人应在28天内核对完结论或不同意见的说明提交电力工程造价咨询人。电力工程造价咨询人收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，应按本规范第11.3.5条第1款的规定办理，复核后仍有异议的，按本规范第11.3.5条第2款的规定办理。承包人逾期未提出书面异议的，应视为电力工程造价咨询人核对的竣工结算文件已经承包人认可。11.3.9对发包人或发包人委托的电力工程造价咨询人指派的专业人员与承包人指派的专业人员经核对后无异议并签名、盖章确认的竣工结算文件，除非发承包人能提出具体、详细的不同意见，发承包人都应在竣工结算文件上签名并盖章确认，如其中一方拒不签认的，按下列规定办理：1若发包人拒不签认的，承包人可不提供竣工验收备案资料，并有权拒绝与发包人或其上级部门委托的电力工程造价咨询人重新核对竣工结算文件。2若承包人拒不签认的，发包人要求办理竣工验收备案的，承包人不得拒绝提供竣工验收资料，否则，由此造成的损失，承包人承担和应责任。11.3.10合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字并盖章确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。11.3.11发包人对工程质量有异改，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定，执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。11.3.12竣工结算确定后，承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请。申请应包括(但不限下列内容：1竣工结算合同价款总额。2累计已实际支付的施工过程款和未扣回的进度款。3应预留的质量保证金或保函。4实际应支付的酸工结算款金额。11.3.13发包人应在收到承包11.3.14发包人审核吸工结算价款后的28天内，应按照竣工结算审核价款的金额向承包人支付结算款。11.3.15发包人未按照本规范第11.3.4条规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付。11.4合同解除结算与支付11.4.1发承包双方协商一致解除合同的，应按照达成的协议办理结算和支付合同价款。11.4.2因政策调整或不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，发承包人应商定或确定发包人应当结算的款项，该款项包括：1合同解除前承包人已完成玉作的价款。2承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款。3发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失。4承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用。5按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项。6扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项。7双方商定或确定的其他款项。发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。11.4.3因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成工作对应的合同价格，以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及给发包人造成损失或损害的索赔金额，并将结果通知承包人。发承包双方应在结果通知后28天内予以确认或提出意见，并应办理如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包及退还质量保证金外，应按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该笔费用应由承包人提出，发包人核实后应与承包人协商确定后的7天内向承包人签发支11.5.1发包人应按照合同约定的承包人提供质量保证金的方式和质量保证金扣留方式扣留质量金，累计扣留的质量保证金和以银行保函替代保证金的保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。承人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金或质量担保保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证质量保证金或银行保函不足以抵减缺陷责任期内发生的修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿11.6.4发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人签发最终结清支付证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请12合同价格争议的解决生争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范解决，并应抄送另一方。总监理工程师或造价工程师应会同发承包双方12.2管理机构的解释或认定12.2.2电力行业定额(造价)管理机构应在收到申请的20个工作日内就发承包双方提请的争议问题的争议解决方式提请仲裁或诉讼。除电力行业定额(造价)管理机构的上级管理部门做出了不同的解释或认定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的，电力行业定额(造价)管理机构做出的书面解释12.4.5调解人应在收到调解委托后28天内或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方异议通知，并应说明争议的事项和理由。但除非并直到调解施期间进行仲裁或诉讼而有所改变。当仲裁或诉讼是在仲裁机构或人民法院要求停止施工的情况下进12.5.3在本规范第12.1～12.4节规定的期限之内，暂定或电力行业定额(造价)管理机构的书面解释认定或和解协议或调解书已经有约束力的情况下，当发承包中一方未能遵守时，另一方可在不损害他可能具有的任何其他权利的情况下，将未能遵守暂定或不执行电力行业定额(造价)管理机构的书面12.5.4发包人、承包人在履行合同时发生争议双方不愿申请电力行业定额(造价)管理机构书面解释认定、和解、调解或者申请电力行业定额(造价)管理机构书面解释认定、和解、调解不成，又没有12.6.2工程造价鉴定应根据合同约定作出，如合同条款约定出现矛盾或约定不明确，应根据法律法13工程计价资料与档案13.1.1发承包双方应当在合同中约定各自在合同工程中现场管理人员的职责范围，双方现场管理人员在职责范围内签字确认的书面文件是工程计价的有效凭证，但如有其他有效证据或经实证证明其是虚13.1.2发承包双方不论在何种场合对与工程计价有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，口头指令不得作为计价凭证，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。13.1.3任何书面文件送达时，应由对方签收，通过邮寄应采用挂号、特快专递传送，或以发承包双方商定的电子传输方式发送。交付、传送或传输至指定的接收人的地址。如接收人通知了另外地址时，13.1.4发承包双方分别向对方发出的任何书面文件，均应将其抄送现场管理人员，如系复印件应加盖印章，证明与原件相同。双方现场管理大员向对方所发任何书面文件，也应将其复印件发送给发承包双方，复印件应加盖印章，证明与原件相同。13.1.5发承包欢方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点和指定接收人的来在信函，拒不签收的，送达信函的了方可以采用特快专递或者公证方式送达，所造成的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费再》和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。13.1.6书面文件和通知不得扣压，一方能够提供证据证明另一方拒绝签收或已送达的，应视为对方已签收并应承担相应员任。13.2.1发承包双方以及电力工程造价咨询人对具有保存价值的各种载体的计价支件，均应收集齐全，整理立卷后归档。13.2.2发承包双方和电☆口程造价咨询人应建立完善的符合国家和有关部门规定的档案管理制度。13.2.3电力工程造价咨询人归档的计价文件，保存期不宜少于五年。13.2.4归档的工程计价成果文件应包括纸质原件和电子文件，其他归档文件及依据可为纸质原件、复印件或电子文件。归档的工程计价成果电子文件应满足标准数据接口的相应要求。13.2.5归档文件应经过分类整理，并应组成符合要求的案卷13.2.6归档可以分阶段进行，也可以在项目竣工结算完成后进行。13.2.7向接受单位移交档案时，应编制移交清单，双方应签字并盖章后方可交接。14工程量清单格式14.2清单表格使用规定3输电工程概况，包括线路(电缆)亘长、回路数、起止塔(杆)号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格(电缆型号规格)、地线型号规格、光缆型号规 编制人：(造价专业人员签字或盖章)1招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和2招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。3招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：1)招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。2)总说明应按项目属性相应填写。3)其他说明应按工程实际要求填写。4)分部分项工程重清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。5)措施项国清单按序号、项目名称等内容填写。6)其他项且游单按序号、项目名称等内容填写。7)投标人采购材料及设备材料表按序号、材料设备名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。8)招标太采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量交货地点及方式工程概况工程名称建设性质设计单位建设地点其他说明序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量备注标段：标段：序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量备注1单价措施项目2总价措施项目清单表-4工程名称：标段：序号项目名称计量单位金额备注暂列金额明细详见清单表-4.12暂估价材料、工程设备暂估单价明细详见清单表-4.2专业工程暂估价明细详见清单表-4.33计日工明细详见清单表-4.44施工总承包服务项目明细详见清单表-4.55合同中约定的其他项目注：合同中约定的其他项目可包含招标人采购设备材料的二次转运及卸车保管费、建设场地征用及清理项费。标段：序号计量单位暂列金额备注注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-4中。材料、工程设备暂估单价表金额单位：元金额单位：元序号材料、工程设备名称规格、型号计量单位单价(元)备注注：此表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费序号项目名称主要工程内容计量单位工程量金额(元)备注注：此表由招标人填写，由投标人将上述专业工程暂估价计入清单表-4中，工程名称：序号项目名称计量单位工程量一人工二材料…三施工机械注：此表项目名称、工程量由招标人填写。编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定：投标时，单施工总承包服务项目表序号项目名称主要服务内容金额(元)1招标人发包专业工程注：此表由招标人按工程实际情况填写，表中“金额”填写专业工程工程名称：序号材料(设备)名称型号规格计量单位数量注1:此表由招标人填写，对授标人采购的设备以及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人需注2:若招标人对投标人采购的材料设备无要求的，可以不填写本表。序号材料(设备)名称型号规格计量单位数量单价(元)交货地虑及方式备注注1:招标人来购的段备无需列出明细清单，总价可以在备注栏中列注2:本表未计列的材料均由投标人采购。15工程量清单计价格式6)人工、材料(设备)、机械台班价格调整计价表：结算计价表-8.6。7)费用索赔申请(核准)表：结算计价表-8.7。15.2.1工程量清单与计价应采用统一格式，计价表格可结合实际情况，在本标准计价表格的基础上补15.2.2封面应按规定的内容填写、签字、盖章，最高投标限价、投标报价、竣工结算应由电力行业造价专业人员编制、审核。15.2.3投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单全费用综合单价分析表。15.2.4工程量清单计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 (单位盖章)(单位资质专用章)(签字、盖专用章)法定代表人(签字或盖章)(签字或盖章)(签字、盖执业专用章)工程名称标段名称投标总价(小写):(大写):1最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和2工程量清单计价格式中的任何内容不应删除或涂改。3工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，招标人均应填报。4金额(价格)以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位，合价取整数。5工程量清单计价格式的填写应符合下列规定：1)工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。编制人是指电力工程造价专业的人员。2)工程项目最高投标限价/投标报价表的分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费应按相应工程项目费用汇总表中合计栏的金额填写。3)编制说明应包括：工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。4)分部分项工程量清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应按分部分项工程量清单中的相应内容填写，全费用综合单价应按本规范的要求计5)投标人采购材料计价表应按招标人提供的投标人采购材料及设备表进行填写，所填写的单价应与工程量清单计价表中采用的相应材料单价一致。6)措施项目清单计价表招标人应按招标文件已列的措施项目填写。7)计日工计价表中人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量应按计日工表中相应的内容填写，工程竣工后，计日工工作费应按实际完成的工程量所需费用结算。8)如有需要说明的其他事项可增加条款。序号项目或费用名称金额(元)1分部分项工程费其中：暂估价材料费其中：安全文明施工费、临时设施费2投标人采购设备费3措施项目费4其他项目费其中：计日工其中：专业工程暂估价其中：暂列金额最高投标限价/投标报价合计=1+2+3+4分部分项工程费用汇总表序号项目或费用名称备注合计人工费其中：暂估价材料费其中：安全文明施工费、临时设施费最高投标限价/投标报价表-4分部分项工程量清单计价表工程名称：金额单位：元序号编码项目名称项目特征计量单位工程量全费用综合单价合价单价其中合计其中人工费材机费主要材料费安全文明施玉费、临时设施费人工费材机费主要材料费安全文明施工费、临时设施费材料费其中：暂估徐材料费暂估价最高投标限价/投标报价表-4.1工程量清单全费用综合单价分析表序号编码名称计量单位全费用综合单价组成全费用综合单价材机费主要材料费措施费企业管理费规费利润编制基准期价差增值税费暂估价措施费安全文明施工费其中：临时设施费工程名称：金额单位：元序号项目编码(编制依据)名称计量单位工程量(数量)单价合价人工费材机费主要材料费人工费材机费主要材料费材料费暂估价材料费其中：暂估价综合单价人、材、机综合单价人、材、机注1:如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。注3:材机费=消耗性材料十机械费。序号材料名称型号规格计量单位数量单价合价备注注1:招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，工程名称：金额单位：元序号设备名称型号规格计量单位数量单价合价备注注：招标文件提供了暂估单价的设备，按暂估的单价填入表内单价栏金额单位：元金额单位：元序号项目名称计量单位工程量备注全费用综合单价其中合计其中人工费材料费机械费人工费材料费机械费1单价措施23投标人增列项目最高投标限价/投标报价表-8其他项目清单计价表金额单位：元工程名称：金额单位：元序号计量单位金额招标人已列项目1暂列金额明细详见最高投标限价/投标报价表-8.12暂估价材料、工程设备暂估单价 明细详见最高投标限价/投标报价表-8.2专业工程暂估价明细详见最高投标限价/投标报价表-8.33计日工明细详见最高投标限价/投标报价表-8.44施工总承包服务费计价明细详见最高投标限价/投标报价表-8.55其他二投标人增列项目注1:投标人增列项目费仅在投标报价时采用。金额单位：元金额单位：元序号计量单位暂列金额注：此表按招标文件内容填写并计入最高投标限价/投标报价表-8中金额单位：元序号材料、工程设备名称、规格、型号计量单位单价备注专业工程暂估价表金额单位：元工程名称：金额单位：元序号程名称工程内容金额备注注：此表按招标改件内容填写并计入最离投标限价/投标报价表-8中金额单位：元工程名称：金额单位：元编号计量单位工程量全费用综合单价备注一12二材料12三施工机械12施工机械小计注：此表项目名称、数量按招标文件内容填写。编制最高投标限价时，单价按电力行业有关计价规定确定；投标金额单位：元工程名称：金额单位：元序号项目名称取费基数服务内容费率(%)金额备注注：此表的取费基数、服务内容按招标文件内容规定填写金额单位：元金额单位：元序号材料名称型号规格计量单位数量单价备注主要工日价格表工程名称金额单位：元序号金额单位：元金额单位：元序号机械设备名称注：仅计列招标文件约定可调价范围的施工机械：可不计列按调整系数调整的施工机械 签约合同价(小写):(大写):竣工结算价(小写):(大写):(单位盖章)(单位盖章)工程造价(单位资质专用章)法定代表人法定代表人(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字、盖执业专用章)(签字、盖执业专用章)结算计价封-21竣工结算总价表应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，并应由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。2工程量清单计价格式中的任何内容不应删除或涂改。3工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，承包人均应填报；未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。4金额(价格)以人民而一元”为单位，单价保留小数点后两位，合价取整数。5工程量清单计价格载的填写应符合下列规定：1)工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。2)工程项自竣上结算总价表的分部分项工程费、承包人采购设备费、措施项目费、其他项目费应按相应工程项目费用汇总表中合计栏的金额填写。3)工程据清单竣工结算编制说明应包括：工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。4)当分部分预工程量清单表计价表中结算全费用综合单价与投标全费用综合单价不同时，需提供相应项目的工程量清单全费用综合单价分析表和工程量清单金费用综合单价人、材、机计低表。按结算计价表-4格式填写分部分项工程量清单结算汇总对比表。5)发包人采购材料计价表应按发包人提供发包人采购材料表进行计算填写，所填写的单价应与工程是清单计价中采用的相应材料的单价一致。6)措施填甘清单计价表可根提批准的施工组织设计增加采取的措施项目。7)计日工动价表中人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量应按实际完成的工程量所需竣工结算编制说明工程名称：序号项目或费用名称金额(元)1分部分项工程费其中：暂估价材料费其中：安全文明施工费、临时设施费2承包人采购设备费3措施项目费其中：施工过程增列措施项目费4其他项目费其中：施工过程增列其他项目费竣工结算价合计=1+2+3+4金额单位：元金额单位：元序号项目或费用名称金额备注合计人工费其中：暂估价材料费其中：安全文明施工费、临时设施费金额单位：元金额单位：元序号项目编码名称计量单位合同工程量结算工程量量差合同全费用综合单价结算全费用综合单价合同合价结算合价金额单位：元序号编码项目名称特征计量单位量全费用综合单价合价单价其中合计其中人工费材机费主要材料费安全文明施工费、临时设施费人工费材机费主要材料费安全文明施工费、临时设施费材料费暂估价材料费暂估价结算计价表-4.2工程量清单全费用综合单价分析表金额单位：元序号编码名称计量单位全费用综合单价组成全费用综合单价人工费材机费主要材料费措施费企业管理费规费利润编制基准期价差增值税暂估价措施费安全文明施工费临时设施费注1:材机费=消耗性材料十机械费。结算计价表4.3工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表金额单位：元工程名称：金额单位：元序号项目编码(编制依项目名称计量单位工程量(数量)单价材机费主要材料费人丘费材机费主要材料费人工费材料费其中：暂估价材料费其中：暂估价综合单价人、材、机综合单价人、材、机注1:如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。注3:材机费=消耗性材料+机械费。金额单位：元序号材料名称型号规格计量单位数量合同单价合价备注注：施工合同中属暂估单价的材料，按发、承包双方最终确认的单金额单位：元金额单位：元序号设备名称型号规格计量单位数量合同单价结算单价风险范围价差合价备注注：施工合同中属暂估单价的工程设备，按发、承包双方最终确认的单工程名称：金额单位：元序号项目名称特征计量单位工程量备注全费用综合单价其中合计其中人工费材料费机械费人工费材料费机械费1单项措施项目2总价措施项目3施工过程增列项目注；本表适用于以全费用综合单价形式计价的措施项目，若需要人、材、机组成表及全金额单位：元工程名称：金额单位：元序号计量单位金额备注一施工合同已列项目1确认价暂估材料单价确认及价差计价明细详见结算计价表-8.1专业工程结算价明细详见结算计价表-8.22计日工明细详见结算计价表-8.33施工总承包服务费计价明细详见结算计价表-8.44索赔与现场签证计价汇总明细详见结算计价表-8.55其他二施工过程增列项目金额单位：元序号材料名称、规格、型号计量单位数量暂估价确认价价差备注注：暂估材料按发、承包双方最终确认的单价填入此表，产生的价差合计填入结算计价表-8。金额单位：元金额单位：元序号工程内容金额备注注：此表由承包人按施工合同中属暂估价的专业工程内容及施工过程中按中标价或发包人、承包人与分包人最终确工程名称；金额单位：元编号计量单位确定数量全费用综合单价合价备注人工大工小计二材料小三施工机械施工机械小让注：此表项目名称、数量出承包人按发包人实际签证确认的事项计列，单价按照施工合同约定的价格确定金额单位：元工程名称；金额单位：元序号取费基数服务内容费率(%)金额备注1发包人发包专业工程注：此表取费基数、服务内容由承包人依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额索赔与现场签证计价汇总表金额单位：元工程名称：金额单位：元序号项目名称计量单位数量单价合价索赔及签证依据注：索赔费用应该依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算(不含税金),签证及索赔依据是指经双方认可的签人工、材料(设备)、机械台班价格调整计价表金额单位：元工程名称：金额单位：元序号材料名称单位数量基准价结算单价风险范围价差合价备注一人工二材料(设备)三机械台班费用索赔申请(核准)表工程名称：致：(发包人全称)根据施工合同条款第条的约定，由于原因，我方要求索赔金额(大写)元，(小写)元，请予核准。2.索赔金额的计算承包人(章)承包人代表根据施工合同条款第条的约定，你方提出的费监理工程师(小写)元。造价人员发包人(章)发包人代表金额单位：元金额单位：元序号材料名称型号规格计量单位备注注：发包人采购材料费按施工实际发生填写.结算计价表-10金额单位：元金额单位：元序号单位单价主要机械台班价格表金额单位：元金额单位：元序号机械设备名称本标准用词说明1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：1)表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。2)表示严格，在正常情况不均应这样做的用词：正面词采用“应该”,反面词采用“不应”或“不得”。3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：电力建设工程工程量清单计价规范DL/T5745—20211总则 3基本规定 3.1工程量清单组成 793.2计价方式方法 3.3计量计价风险 3.4发包人提供材料和设备 3.5承包人提供材料和设备 4工程量清单编制 4.1一般规定 5最高投标限价 5.1一般规定 5.3异议和修正 846投标报价 6.1一般规定 856.2编制 857合同价格约定 7.1一般规定 877.2约定内容 8工程计量 8.1一般规定 8.2单价合同的计量 8.3总价合同的计量 889合同价款调整 9.1一般规定 9.2法律法规与政策变化 9.3