2024年建筑打桩服务采购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑打桩服务采购合同本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称与地址1.2乙方名称与地址1.3合同中术语定义第二条服务范围与内容2.1乙方提供的服务范围2.2服务地点与时间2.3服务具体内容与要求第三条合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表3.3发票开具与税务事宜第四条工期与进度4.1合同约定的工期4.2乙方施工进度计划4.3工期延误的处理第五条质量控制与标准5.1乙方应达到的质量标准5.2质量控制流程与方法5.3质量问题的处理第六条安全与环保6.1乙方施工安全要求6.2安全事故的处理6.3环保标准与要求第七条变更与调整7.1合同变更的条件7.2变更的程序与方法7.3变更产生的费用承担第八条违约责任8.1双方违约的情形8.2违约责任的具体承担方式8.3违约金的计算方法第九条争议解决9.1双方解决争议的方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.3仲裁或诉讼的费用承担第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件与程序第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务11.2保密信息的范围与期限11.3保密违反的后果第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力事件的应对措施12.3不可抗力事件的后果处理第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让的程序与方法13.3转让后的合同义务与责任第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件清单14.3签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方名称与地址甲方：×××建筑公司地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称与地址乙方：×××打桩工程有限公司地址：××省××市××区××路××号1.3合同中术语定义本合同中的术语定义如下：（1）建筑打桩服务：指乙方根据甲方要求，在甲方指定的地点和时间内，采用乙方拥有的打桩设备和技术，为甲方完成打桩工程的服务。（2）合同总价：指乙方按照本合同约定的服务范围和内容，向甲方提供的建筑打桩服务的总金额，包括税费、利润等。（3）工期：指本合同约定的乙方完成建筑打桩服务的时间段，自乙方进入施工现场开始施工之日起至工程完毕交付之日止。（4）质量标准：指乙方完成建筑打桩服务应达到的技术规范、质量要求及相关标准。第二条服务范围与内容2.1乙方提供的服务范围乙方提供的服务范围包括但不限于：（1）根据甲方要求，进行现场勘探和施工方案设计；（2）提供所需打桩设备、材料及相关人员；（3）按照甲方的要求和施工方案，完成建筑打桩工程；（4）对施工过程中的问题提供技术支持和解决方案；（5）按照合同约定，提供相关售后服务。2.2服务地点与时间服务地点：甲方指定的施工地点。服务时间：自双方签订合同之日起至甲方通知工程完毕交付之日止。2.3服务具体内容与要求（1）乙方应按照甲方的要求和施工方案进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。（2）乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。（3）乙方应保证施工过程中的人员安全和设备安全，并承担因施工过程中的安全事故产生的全部责任。（4）乙方应按照约定的价格向甲方提供服务，不得擅自提高合同价格。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000.00），包含乙方提供的服务范围、内容、设备、材料及相关人员的费用。3.2支付方式与支付时间表甲方支付乙方的款项采用按工程进度分阶段支付的方式，具体支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到20%时，支付合同总价的20%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总价的20%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总价的10%；（5）工程完毕并通过验收后七个工作日内，支付合同总价的10%。3.3发票开具与税务事宜乙方应按照中国税法规定，向甲方开具正规发票。乙方应承担因开具发票产生的税费。第四条工期与进度4.1合同约定的工期本合同约定的工期为自乙方进入施工现场开始施工之日起至工程完毕交付之日止，共计壹佰捌拾个日历天。4.2乙方施工进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。乙方应按照审批后的施工进度计划进行施工。4.3工期延误的处理如乙方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。甲方因非乙方原因导致工期延误，应与乙方协商顺延工期。第五条质量控制与标准5.1乙方应达到的质量标准乙方应按照本合同约定的质量标准完成建筑打桩服务，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量控制流程与方法乙方应建立健全质量控制体系，按照合同约定的质量标准进行施工，并按照相关流程和方法进行质量控制。5.3质量问题的处理如乙方完成的建设工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。如甲方发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后七个工作日内进行修复。第六条安全与环保6.1乙方施工安全要求乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，进行施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。6.2安全事故的处理如乙方施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时采取措施防止事故扩大，并立即第八条违约责任8.1双方违约的情形（1）甲方未按本合同约定支付款项，未履行合同约定的义务的；（2）乙方未按本合同约定提供服务，未履行合同约定的义务的；（3）一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的。8.2违约责任的具体承担方式（1）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%；（2）乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%；（3）一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3违约金的计算方法违约金按照合同总价款的一定比例计算，具体比例为本合同约定的违约责任承担方式中规定的比例。第九条争议解决9.1双方解决争议的方式双方通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2仲裁或诉讼的地点与法院如双方通过协商无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁或诉讼的费用承担诉讼费用按照相关法律法规的规定承担，仲裁费用按照双方约定的仲裁机构的规定承担。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同的终止条件与程序（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的服务内容全部完成，甲方支付完毕合同总价款；（3）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；（4）法律、法规规定或者双方约定的其他终止条件。第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务双方应对本合同的内容、签订过程以及与合同有关的其他信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括本合同的所有内容、双方的商业秘密以及与合同有关的其他信息。保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。11.3保密违反的后果如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力事件的应对措施一方因不可抗力事件导致无法履行或部分履行合同的，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.3不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商确定合同的变更或终止，并根据实际情况协商处理合同履行过程中的损失。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让的程序与方法如需转让本合同，双方应签订书面转让协议，并报对方审批。转让协议经对方批准后生效。13.3转让后的合同义务与责任合同转让后，转让方对受让方不承担任何合同义务，受让方应承担合同约定的全部义务。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，应在合同中予以明确。14.2附件清单本合同附件包括：（1）乙方施工方案设计；（2）乙方设备、材料清单；（3）乙方人员名单；（4）其他与合同履行相关的文件。14.3签字盖章页本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在甲乙方履行合同过程中，由于合同的性质或内容需要，甲乙方同意或邀请第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）提供专业咨询或技术支持；（2）协助甲乙方履行合同义务；（3）进行质量监督与控制；（4）协调解决合同履行过程中的争议；（5）提供必要的设备、材料或服务。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围和期限。双方应就第三方的选择、职责和权利进行协商，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件（1）具备履行介入义务的能力与资质；（2）不存在与甲乙方的利益冲突；（3）得到甲乙方的书面同意。第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方介入的职责第三方介入的职责包括但不限于：（1）按照甲乙方的要求，协助履行合同义务；（2）提供专业意见，确保工程质量与进度；（3）处理合同履行过程中的技术或质量问题；（4）协调甲乙方之间的关系，维护合同的履行。3.2第三方介入的权利第三方介入的权利包括但不限于：（1）获得甲乙方提供的必要资料与信息；（2）根据合同约定，获取相应的报酬；（3）在合同履行过程中，享有法定的权益保障。第四条第三方介入的赔偿责任4.1第三方介入的赔偿责任如第三方在介入过程中出现过错，导致合同履行受损，第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方赔偿责任限额第三方的赔偿责任限额应根据合同约定或甲乙双方协商确定，并在书面协议中明确。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不意味着甲乙方将合同义务全部或部分转让给第三方。第三方介入仅协助甲乙方履行合同，甲乙方仍对合同的履行承担责任。5.2第三方与分包方的关系如第三方直接与分包方签订分包合同，第三方应对分包方的履约行为负责，并承担分包方的违约责任。5.3第三方与监理方的关系监理方应独立行使监理职责，对第三方介入的工程质量、进度等进行监督。第三方应接受监理方的监督，并按照监理方的要求提供相关资料与信息。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更如合同履行过程中需要变更第三方介入的内容或期限，甲乙方应签订书面变更协议。6.2第三方介入的终止第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）合同约定的介入期限届满；（2）合同履行完毕；（3）甲乙方双方协商一致终止。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约的情形第三方如违反合同约定，导致合同履行受损，第三方应承担违约责任。7.2第三方违约责任的具体承担方式第三方违约责任的具体承担方式包括但不限于：（1）赔偿因违约导致的直接损失；（2）支付违约金；（3）承担因违约产生的相关费用。第八条第三方介入与合同的效力8.1第三方介入不影响本合同的效力本合同的效力不受第三方介入的影响。无论第三方是否介入，甲乙方均应按照本合同履行各自的义务。8.2第三方介入的协议不影响本合同的履行甲乙方与第三方签订的介入协议，不影响本合同的履行。甲乙方应确保第三方的介入不影响本合同的履行。第九条争议解决9.1第三方介入产生的争议解决如第三方介入产生争议，甲乙方应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的协议争议解决如甲乙方与第三方签订的介入协议产生争议，按照介入协议的约定解决。未约定的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的转让与第三方介入10.1合同转让与第三方介入甲乙方如需转让本合同，第三方介入的协议随之转让。第三方应继续履行介入协议约定的义务第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工方案设计2.设备、材料清单3.人员名单4.监理计划5.安全施工方案6.质量保证体系7.工期进度计划8.付款凭证9.验收报告10.合同履行过程中的其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付款项违约责任：甲方需支付违约金，违约金为应付款项的5%。2.乙方未按约定提供服务违约责任：乙方需支付违约金，违约金为合同总价款的10%。3.乙方未按约定完成施工违约责任：乙方需支付违约金，违约金为合同总价款的10%。4.乙方施工过程中出现安全事故违约责任：乙方需承担安全事故的全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失。5.乙方提供的工程质量不符合约定标准违约责任：乙方需对不合格工程进行修复，并承担修复费用。6.乙方未按