配电箱设备安装施工合同保修期限

配电箱设备安装施工合同保修期限合同编号：__________合同各方：第一条工程概况1.1工程名称：配电箱设备安装施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据业主要求，承包商负责配电箱设备的安装、调试及验收工作。具体内容包括：（1）设备安装：按照设计图纸和施工规范，完成配电箱设备的安装工作；（2）调试：确保配电箱设备安装后，各项性能指标符合设计要求和规范标准；（3）验收：在业主及相关监管部门见证下，进行工程验收，确保工程质量合格。第二条保修期限2.1保修期限自工程验收合格之日起计算，为期______年。2.2在保修期限内，因承包商施工原因导致配电箱设备出现质量问题，承包商应承担维修、更换等责任。2.3保修期届满后，如业主需要延长保修期限，双方可另行协商签订补充协议。第三条工程进度及验收3.1承包商应按照双方约定的工期完成施工，如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任。3.2工程验收不合格的，承包商应按照验收意见整改，直至达到验收标准。3.3验收合格后，业主应按照约定支付工程款。第四条合同价款及支付4.1本合同总价款为人民币______元（大写：____________________元整），币种为人民币。4.2业主自合同签订之日起____日内支付合同总价款的____%，即人民币______元（大写：____________________元整）；剩余款项在工程验收合格之日起____日内支付。4.3支付方式：____银行转账/____现金支付。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%×逾期天数。5.3业主未按照约定支付工程款的，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%×逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.配电箱设备安装设计图纸2.施工规范和标准3.工程验收标准4.配电箱设备产品说明书5.保修条款及相关证明文件6.工程款项支付凭证7.工期延期证明文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定工期完成施工：认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差天数超过合同约定的允许延期天数。2.业主未按照约定支付工程款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差天数超过合同约定的允许延期天数。3.工程验收不合格：认定标准为工程质量不符合设计图纸和施工规范要求。4.双方未履行合同约定的其他义务：包括但不限于工程保密、知识产权保护等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程场地、支付工程款项等。2.乙方：指合同中的承包商方，负责施工、维修、更换等。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。4.工程验收：指在工程完成后，由业主、承包商及相关监管部门进行的质量检查。5.保修期限：指承包商对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并签订补充协议；如需调整工程总价款，按合同约定办理。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责整改，直至达到验收标准；如仍不合格，按合同约定承担责任。3.工程款项支付纠纷：解决办法：双方核实应付款项，按时支付；如协商不成，可寻求法律途径解决。4.合同履行过程中产生的其他争议：解决办法：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用