2024版建设工程设计合同模板_第1页
2024版建设工程设计合同模板_第2页
2024版建设工程设计合同模板_第3页
2024版建设工程设计合同模板_第4页
2024版建设工程设计合同模板_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同双方:鉴于甲方委托乙方进行建设工程设计,双方经充分协商,达成如下协议:第一条合同标的1.1本合同标的为_______建设工程的设计服务,包括但不限于_______、_______、_______等。第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的建设工程设计服务,合同总额为人民币_______元整(大写:_______元整)。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点及时足额支付合同价款。具体付款节点和比例如下:(1)合同签订后_______日内,支付合同总额的_______%;(2)设计完成后,经甲方确认无误后_______日内,支付合同总额的_______%。第三条设计工作内容与要求3.1乙方应根据甲方的委托要求,按照我国相关法律法规、行业标准和规范,完成建设工程的设计工作。3.2乙方应保证设计文件的完整性、准确性、可靠性,并确保设计文件符合甲方的实际需求。3.3乙方应在合同约定的时间内完成设计工作,并按照甲方的要求提交设计成果。第四条知识产权4.1乙方保证设计成果不侵犯他人的知识产权,如发生侵权行为,由乙方承担全部责任。4.2设计成果的版权归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式使用或披露设计成果。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息,应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成设计工作的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总额的_______%×逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至_______年_______月_______日。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同双方应确保在签订合同时具有完全民事行为能力,且双方主体资格合法。2.合同标的中应明确具体的建设工程设计内容,避免模糊不清导致纠纷。3.合同价格应详细列出各项费用,确保价格透明,避免后续增项费用。4.设计工作内容与要求应具体明确,包括设计完成时间、设计成果格式等。5.知识产权和保密条款应引起重视,确保双方权益得到保障。6.违约责任应明确违约金计算方式,以及违约行为的具体界定。7.争议解决方式应选择合适的有管辖权的人民法院。解决办法:1.双方在签订合同时,应对合同条款进行详细阅读和理解,如有疑问可寻求专业法律人士咨询。2.在合同履行过程中,双方应严格按照合同约定执行,确保各自的权益得到保障。3.如发生违约行为,应及时与对方沟通协商,寻求解决方案。4.如协商无果,可依据合同中的争议解决条款,向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.民事行为能力:指自然人通过自己的行为取得权利、承担义务的能力。2.主体资格:指合同双方是否具备签订合同的法定条件,包括合法的组织、个体等。3.知识产权:指权利人对其创作的智力成果享有的专有使用权,包括专利权、著作权、商标权等。4.保密信息:指合同双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。5.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向对方支付的金钱赔偿。6.管辖权:指人民法院对特定案件进行审判的权力。特殊应用场合:1.甲方为政府部门,乙方为私营设计公司。附加条款:鉴于甲方为政府部门,乙方应严格遵守政府相关法律法规,确保设计服务符合政府要求。同时,乙方应按时完成设计工作,以满足政府项目的紧迫性。2.甲方为房地产开发商,乙方为知名设计院。附加条款:甲方应提供完整的设计需求和项目背景,乙方应充分发挥其专业优势,为甲方提供高品质的设计服务。同时,乙方应确保设计成果符合甲方的商业利益和市场定位。3.甲方为中小企业,乙方为初创设计公司。4.甲方为个人业主,乙方为独立设计师。附加条款:甲方应明确设计需求和预算,乙方应根据甲方的要求进行设计。由于甲方可能对设计过程不太了解,乙方应提供必要的解释和沟通,确保甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论