家庭装修水电安装项目合同样本

合同编号：__________家庭装修水电安装项目合同一、工程概况1.1工程名称：_______家庭装修水电安装项目1.2工程地点：_______（详细地址）1.3工程内容：根据甲乙双方确认的设计方案，进行家庭水电安装、电路改造、给排水系统改造等施工。1.4工程预算：双方确认的工程预算为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。二、施工及验收2.1施工方应按照双方确认的设计方案和工程预算进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.2施工方应按照约定的工期完成施工，如因特殊原因导致工期延误，需提前通知业主，并征得业主同意。2.3工程验收：工程完成后，施工方应通知业主进行验收。业主在验收合格后应在验收单上签字确认，并支付剩余工程款。如验收不合格，施工方应按照甲乙双方约定的方式进行整改。2.4工程保修：施工方应按照国家相关法律法规和行业标准提供工程保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方支付方式为：_______（银行转账、现金等）。3.3甲方支付进度为：（1）合同签订后3个工作日内支付工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付工程预算的30%；（3）工程进度达到100%时支付工程预算的20%；（4）工程验收合格后支付剩余的10%。3.4甲方逾期支付的，应按照逾期部分金额的_______%向乙方支付违约金。四、工期4.1双方确认的工期为_______日。4.2如有特殊情况导致工期延误，甲乙双方可协商调整工期，并书面确认。五、违约责任5.1甲方逾期支付合同款项的，应按照逾期部分金额的_______%向乙方支付违约金。5.2乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期部分工程预算的_______%向甲方支付违约金。5.3乙方施工质量不符合国家相关标准和规范的，乙方应承担整改费用，并向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，业主应充分了解水电安装市场的行情和相关法规，确保合同价格和工程量符合实际需求。2.业主在签订合同前，应核实施工方的资质、业绩及口碑，确保施工方具备相应的施工能力。3.合同中应明确约定工期、工程内容、工程预算、付款方式及进度、违约责任等关键条款。4.业主在支付工程款项时，要注意保留相关证据，以防出现纠纷。5.工程验收时，业主应认真核实施工质量，确保符合国家相关标准和规范。解决办法：1.双方签订合同时，应征求专业法律人士的意见，确保合同条款的合法性、有效性。2.合同中应明确约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。3.一旦发生纠纷，甲乙双方应保持冷静，及时沟通，充分协商，以和平方式解决争议。4.如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有关部门申请调解、仲裁或向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.工期：是指施工方按照合同约定完成工程的时间期限。3.工程预算：是指根据设计方案和施工要求，预先计算的工程所需费用的总和。4.违约金：是指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.争议解决：是指当合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方之间的争议。6.仲裁：是指合同双方在发生纠纷时，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并按照仲裁裁决执行的一种争议解决方式。7.诉讼：是指合同双方在发生纠纷时，依法向法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。特殊应用场合：1.业主在国外，无法亲自监督工程进度和质量。补充条款：甲方同意授权乙方代为处理与工程相关的各项事宜，包括但不限于材料选购、工程验收等。乙方应定期向甲方报告工程进度和资金使用情况。2.工程涉及到古建筑保护，有特殊的文物保护要求。补充条款：乙方应按照相关法律法规和文物保护要求，采取特殊措施保护古建筑，确保施工过程中不对文物造成损害。如因乙方原因导致文物受损，乙方应承担相应的法律责任。3.工程所在地区遭遇突发自然灾害，导致工程无法按期完成。补充条款：如乙方因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致无法按期完成工程，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。甲方同意给予乙方合理的工期延期。4.业主希望在工程完成后，乙方提供一定期限的售后服务。补充条款：工程验收合格后，乙方应提供__