建筑工程施工劳务承包合同范本2024年

合同编号：__________建筑工程施工劳务承包合同第一条工程概况1.1本项目位于_______，工程内容包括：_______。1.2工程承包范围：__________。1.3工程合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条劳务承包范围及要求2.1承包方应按照甲方的要求，完成本合同约定的施工劳务工作。2.2承包方应严格按照国家及地方有关工程建设的法律、法规、规范、标准和设计文件要求施工。2.3承包方应保证施工过程中劳务工人的安全，防止安全事故的发生。第三条合同价格及支付3.1本合同采用固定总价方式，合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供合法等值的发票，甲方据此进行支付。第四条工期4.1本工程的工期为_______天，自双方签订合同之日起计算。4.2承包方应保证按照约定的工期完成本工程的施工。第五条劳务工人管理5.1承包方应自行负责所招用的劳务工人的管理，包括但不限于工资发放、社会保险缴纳等。5.2承包方应对劳务工人进行必要的技能培训和安全教育。5.3承包方应确保劳务工人遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的指挥。第六条质量及验收6.1承包方应保证工程质量符合国家及地方有关工程建设的法律、法规、规范、标准和设计文件要求。6.2工程验收不合格的，承包方应负责返工、整改，直至达到验收标准。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2承包方未按照约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）发包方和承包方应具备相应的资质和条件，确保合同的有效性。（2）明确工程范围和劳务承包范围，避免因模糊不清导致的纠纷。（3）合同价格和支付方式应详细约定，确保支付的合理性和合法性。（4）工期应明确约定，确保工程按时完成。（5）承包方应做好劳务工人的管理，确保施工过程中的安全和秩序。（6）注意工程质量的要求，确保工程验收合格。（7）双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务。2.解决办法：（1）双方发生争议时，应进行协商，寻求和解。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方，通常为工程项目的主人或者开发商。2.承包方：指接受他人委托，承担工程建设的一方，通常为施工单位。3.施工劳务：指施工过程中所需的各种劳动力，包括各类技术工人和普通工人。4.固定总价合同：指合同约定的工程总价款在合同有效期内固定不变，不因工程量增减或其他因素而调整的合同。5.工期：指合同约定的工程完成的时间，通常以天为单位计算。6.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。7.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的质量、安全、功能等方面的检查和评定。8.司法途径：指通过法院诉讼的方式解决合同争议。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目涉及变更或增减补充条款：如工程项目在施工过程中出现变更或增减，导致合同价款或工期的调整，双方应协商一致，并在合同中签订补充协议。2.场合：工程质量出现问题时补充条款：如工程验收不合格，承包方需无条件返工、整改，直至达到约定的质量标准。同时，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。3.场合：合同履行过程中出现争议补充条款：双方应在合同中约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。4.场合：乙方延期完成工程补充条款：如承包方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金，并有权要求乙方支付逾期竣工造成的损失。5.场合：乙方擅自将工程转包或分包补充条款：如承包方未经甲方同意，擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。附件列表：1.工程项目设计文件2.