建设工程分包合作协议案例

合同编号：__________建设工程分包合作协议一、工程分包范围及内容1.1本协议分包范围为：__________。1.2分包内容的具体要求如下：（1）__________；（2）__________；（3）__________；（4）__________；（5）__________。二、分包合同价款及支付2.1分包合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2承包人向分包人支付分包合同价款的方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，承包人向分包人支付分包合同价款的____%；（2）分包人完成分包工程的____%，经承包人验收合格后，承包人向分包人支付分包合同价款的____%；（3）分包工程全部完成后，经承包人验收合格，承包人向分包人支付分包合同价款的剩余部分。2.3分包人应按照合同约定，向承包人提供合法有效的税务发票。三、分包工程的施工及验收3.1分包人应按照甲乙双方确认的施工组织设计、施工方案、技术措施、验收标准等进行施工。3.2分包人应保证分包工程的施工质量，确保分包工程满足设计文件和合同约定的要求。3.3承包人应按照约定时间组织验收，分包人应做好配合工作。3.4分包工程验收不合格的，分包人应按照验收意见整改，并重新申请验收。整改期间，承包人有权暂停支付分包合同价款的相应部分。四、分包人的义务和责任4.1分包人应合法招用施工人员，并办理相应的务工手续。分包人须为施工人员提供安全、卫生的生活、施工环境，并承担相应的费用。4.2分包人应严格按照国家及地方有关法律法规的规定，为施工人员办理工伤保险、医疗保险等社会保险，并承担相应的费用。4.3分包人应按照合同约定，保证分包工程的施工进度和质量，承担由于分包人原因导致工程延期、质量不合格的责任。4.4分包人应遵守现场管理制度，服从承包人的管理，维护施工现场的秩序。五、承包人的义务和责任5.1承包人应按照合同约定，向分包人支付分包合同价款。5.2承包人应提供施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术措施、验收标准等，并保证提供的资料合法、有效。5.3承包人应按照约定时间组织验收，并对分包工程的质量、进度、安全等方面进行监督。5.4承包人应协助分包人办理施工现场的相关手续，提供施工所需的场地、设备等。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2分包人未按照约定时间完成分包工程的，应当按照逾期天数向承包人支付逾期违约金，违约金计算方式为：分包合同价款的____%×逾期天数。6.3承包人未按照约定时间支付分包合同价款的，应当按照逾期天数向分包人支付逾期违约金，违约金计算方式为：分包合同价款的____%×逾期天数。七、争议解决7.1本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.确保合同主体资格合法，即甲乙双方应具备相应的法人资格或授权资格。2.明确分包范围及内容，确保双方对工程分包的具体内容有清晰的理解和共识。3.合理设定分包合同价款及支付方式，确保支付条款符合法律法规及市场惯例。4.约定明确的施工及验收标准，确保工程质量和进度得到有效控制。5.注意双方的责任和义务，特别是安全管理和合规要求，避免因违反相关规定导致的法律责任。6.约定合理的违约责任及违约金计算方式，确保在违约情况下有明确的救济途径。7.明确争议解决方式，选择合适的争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指调整平等主体间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：指调整建筑活动过程中各方主体权利义务关系的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、监理、验收等环节。3.分包人：指在建设工程中，承担原承包人分包的工程范围内的施工任务的主体。4.承包人：指在建设工程中，承担发包人委托的工程范围内的施工任务，并支付分包工程价款的主体。5.分包合同价款：指分包人完成分包工程后，承包人应支付的报酬。6.违约金：指当一方违反合同约定时，根据法律规定或合同约定向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指在合同履行过程中，当双方发生分歧或争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方之间的纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.紧急工程修复：场合描述：工程在使用过程中出现紧急故障，需要分包人立即进行修复。补充条款：双方同意，在发生紧急情况时，分包人应立即响应，并在接到通知后的____小时内到达现场进行修复。如分包人未能在规定时间内响应，承包人有权另寻其他承包商进行修复，并从分包人应支付的价款中扣除相应费用。2.工程变更：场合描述：由于设计变更或业主需求调整，原定的分包范围和内容需要进行调整。补充条款：如因设计变更或业主需求调整导致分包范围和内容发生变化，双方应协商一致，并按变更后的内容重新签订补充协议。分包人应按照变更后的工程量及相关要求进行施工。3.不可抗力：场合描述：由于自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致工程无法正常进行。补充条款：如工程因不可抗力因素导致无法正常进行，双方应协商暂停或终止合同的履行。分包人应按照实际完成工