太阳能电站施工合同模板

太阳能电站施工合同模板合同编号：__________鉴于业主拟建设太阳能电站，现经双方友好协商，就太阳能电站施工事项达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________太阳能电站1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于太阳能电池板安装、电站设备安装、电缆铺设、电站调试及验收等。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有施工费用，包括人工、材料、设备、运输、调试、验收等费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，业主向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主向乙方支付合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，业主向乙方支付合同总价款的__________%作为尾款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限自合同签订之日起计算，共计__________日。3.2乙方如因不可抗力等原因导致施工进度延误，应提前通知业主，并采取措施减少损失。3.3乙方未按约定工期完成工程，应按照合同约定向业主支付违约金。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）工程质量符合国家和行业相关标准；（2）设备运行稳定，各项性能指标达到设计要求；（3）电站安全设施完善，满足安全生产要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起计算，直至双方解除或终止合同关系。六、违约责任6.1乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2业主未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并有权要求业主支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.太阳能电站设计方案2.施工图纸及技术规范3.设备材料清单4.工程进度计划5.验收标准及方法6.安全防护措施方案7.乙方施工团队资质证明8.乙方过往工程案例9.合同价款支付证明10.不可抗力因素证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定，视为违约。3.业主未按约定支付合同价款，视为违约。4.双方未按约定履行保密义务，视为违约。5.双方未按约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.太阳能电站：利用太阳能光伏发电的技术设施。2.违约金：一方违反合同约定，按照约定向对方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.工程验收：对工程质量、进度、安全等方面的检查，以确认工程是否符合约定标准。5.保密义务：双方在合同履行过程中对获悉的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时通知业主，采取措施减少损失，并按约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照业主要求整改，并承担由此产生的费用。3.价款支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议可通过友好协商解决。4.保密义务违反：违约方应承担相应的法律责任，赔偿对方损失。5.争议解决不当：双方应按约定解决争议，如协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.太阳能电站施工合作双方之间的合同签订。2.太阳能电站施