2024年城市基础设施建设项目合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市基础设施建设项目合同范本本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目目标第二条甲方（业主）义务2.1甲方提供的条件2.2甲方对项目的支持和配合2.3甲方的其他义务第三条乙方（承包商）义务3.1乙方的资质和经验3.2乙方的施工方案和技术3.3乙方的工程进度和质量保证第四条工程变更4.1工程变更的条件4.2工程变更的程序4.3工程变更的费用和时间调整第五条工程质量5.1工程质量标准5.2工程质量的检查和验收5.3工程质量问题的处理第六条工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度的报告和更新6.3工程进度延误的处理第七条合同价格7.1合同价格的确定7.2合同价格的支付方式7.3合同价格的调整第八条合同履行期限8.1合同的开始履行日期8.2合同的完成日期8.3合同的延长和终止第九条违约责任9.1甲乙双方的违约行为9.2违约责任的处理方式9.3违约赔偿的计算和支付第十条争议解决10.1争议解决的途径10.2争议解决的期限10.3争议解决的成本和费用第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密信息的保护和保密期限11.3保密违反的后果和处理第十二条合同的转让和分包12.1合同转让的条件和程序12.2分包的允许和限制12.3分包商的责任和义务第十三条法律适用和争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式和法律适用13.3法院管辖和仲裁条款第十四条其他条款14.1合同的生效和终止14.2合同的修订和补充14.3合同的完整性和独立性声明第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年城市基础设施建设项目1.2项目地点：甲方指定地点1.3项目规模：根据甲方提供的工程量清单和设计文件确定1.4项目目标：按照甲方要求完成城市基础设施建设，包括但不限于道路、桥梁、供水、供电、排水等工程。第二条甲方（业主）义务2.1甲方提供的条件：甲方应提供施工场地、施工所需的基础设施、施工图纸及工程量清单等，确保乙方能够顺利开展施工工作。2.2甲方对项目的支持和配合：甲方应指派专门的项目管理人员负责协调、监督和管理项目的实施，确保项目顺利进行。2.3甲方的其他义务：甲方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按时支付合同价款、提供施工所需材料和设备等。第三条乙方（承包商）义务3.1乙方的资质和经验：乙方应具备国家规定的相应施工资质，并有类似项目施工经验，能够承担项目施工的技术和管理责任。3.2乙方的施工方案和技术：乙方应根据甲方提供的图纸和工程量清单，制定详细的施工方案和技术措施，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.3乙方的工程进度和质量保证：乙方应严格按照施工方案和进度计划组织施工，确保工程质量符合合同约定标准，并按期完成工程。第四条工程变更4.1工程变更的条件：合同执行过程中，如遇不可抗力、设计变更等特殊情况，需要对合同工程进行变更的，可以提出工程变更。4.2工程变更的程序：工程变更应按照甲方项目管理部门的审批程序进行，变更内容应明确、具体，并由双方签署确认。4.3工程变更的费用和时间调整：工程变更导致的费用和时间变化，应按照合同约定进行调整，并由双方协商确定。第五条工程质量5.1工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，包括但不限于设计文件、施工规范等。5.2工程质量的检查和验收：乙方应按照合同约定进行自检、互检和甲方检查，工程验收合格后方可进入下一阶段施工。5.3工程质量问题的处理：工程质量不符合合同约定标准的，乙方应负责返修、加固或拆除，并承担相应费用。第六条工程进度6.1工程进度计划：乙方应根据合同约定和甲方要求，编制详细的工程进度计划，并提交甲方备案。6.2工程进度的报告和更新：乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况影响工程进度，应及时通知甲方。6.3工程进度延误的处理：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。第七条合同价格7.1合同价格的确定：合同价格根据乙方提交的施工预算和甲方审批的结果确定，包括工程量清单中列明的全部工程内容和费用。7.2合同价格的支付方式：甲方按照工程进度和合同约定，向乙方支付合同价款。7.3合同价格的调整：合同执行过程中，如遇工程变更、材料价格波动等特殊情况，需对合同价格进行调整的，应由双方协商确定。第八条合同履行期限8.1合同的开始履行日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在合同生效后约定的时间内开始施工。8.2合同的完成日期：乙方应按照工程进度计划和合同约定，确保工程在约定的工期内完成。8.3合同的延长和终止：如因特殊情况导致工程进度延误，双方可协商延长合同工期；合同履行完毕后，双方按照约定办理合同终止手续。第九条违约责任9.1甲乙双方的违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任的处理方式：违约方应按照合同约定和法律规定，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿的计算和支付：违约赔偿的具体计算方法和支付方式，按照合同约定和法律规定执行。第十条争议解决10.1争议解决的途径：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的期限：双方应自争议发生之日起一定的期限内解决争议，否则视为双方放弃争议解决的权利。10.3争议解决的成本和费用：争议解决过程中产生的成本和费用，由败诉方承担；双方均有责任的，由双方分担。第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方未公开的信息。11.2保密信息的保护和保密期限：双方应对保密信息予以严格保护，未经对方同意不得泄露给第三方；保密期限自合同终止之日起计算。11.3保密违反的后果和处理：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让和分包12.1合同转让的条件和程序：未经对方同意，双方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方；如需转让，应提前一定的期限通知对方，并经对方同意。12.2分包的允许和限制：乙方可在合同约定的范围内进行分包，但应确保分包商具备相应的资质和能力，并承担分包商的行为后果。12.3分包商的责任和义务：分包商应按照合同约定和乙方指示，完成分包工程，并承担分包工程的质量、安全、进度等责任。第十三条法律适用和争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式和法律适用：双方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3法院管辖和仲裁条款：本合同争议的法院管辖地为合同签订地人民法院，双方同意放弃仲裁条款。第十四条其他条款14.1合同的生效和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止后，双方的权利义务随之终止。14.2合同的修订和补充：合同签订后，如双方认为有必要对合同进行修订或补充，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的完整性和独立性声明：本合同是双方完整的意思表示，取代了之前所有的谈判和协议，本合同的各个部分相互独立，不影响其他部分的效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并未签署合同的其他主体，包括但不限于中介方、咨询机构、监管机构等。1.2第三方介入是指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或法律法规要求，参与到合同的履行、监督、协调等环节。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：提供咨询服务、进行质量监督、协调解决合同争议、协助履行合同义务等。2.2第三方介入应按照合同约定或双方协商确定，第三方介入的时间、方式、职责和权限等。第三条第三方介入的程序和条件3.1甲方和乙方应在合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方介入的申请、审批、通知、退出等。3.2第三方介入应遵循客观、公正、独立的原则，第三方介入的行为不得影响甲方和乙方之间的合同履行。第四条第三方介入的权利和义务4.1第三方介入的权利包括但不限于：获取合同履行过程中的相关信息、对合同履行进行监督、提出建议和意见等。4.2第三方介入的义务包括但不限于：遵守合同约定、保守合同秘密、公正客观地履行介入职责等。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限于其介入范围内的合同义务，对于合同外的义务和责任不承担责任。5.2第三方介入的责任限额应根据合同约定或双方协商确定，包括但不限于责任范围、责任限制金额、责任承担方式等。第六条第三方介入的报酬和费用6.1第三方介入的报酬和费用应根据合同约定或双方协商确定，包括但不限于报酬金额、支付方式、费用承担主体等。6.2甲方和乙方应按照合同约定或双方协商，按时支付第三方介入的报酬和费用。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件应根据合同约定或双方协商确定，包括但不限于合同履行完毕、合同终止、第三方主动退出等。7.2甲方和乙方应在第三方介入终止后，按照合同约定或双方协商，办理相关的终止手续。第八条第三方介入与其他各方的关系8.1第三方介入与其他各方（如分包商、供应商等）的关系，应根据合同约定或双方协商确定，明确各方的权利义务和责任。8.2第三方介入不得干预甲方和乙方之间的合同履行，不得影响分包商、供应商等合同主体的权益。第九条第三方介入的违约处理9.1第三方介入如违反合同约定或法律法规要求，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2甲方和乙方有权根据合同约定或双方协商，采取相应的措施，包括但不限于暂停支付报酬、终止合同等。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入如与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2第三方介入的争议解决适用中华人民共和国法律，法院管辖地为合同签订地人民法院。第十一条第三方介入的合同变更和终止11.1如需变更或终止第三方介入的合同，应遵循合同约定或双方协商确定的变更和终止程序。11.2合同变更或终止不影响甲方和乙方之间的合同履行，第三方应按照变更或终止后的合同内容继续履行介入职责。第十二条第三方介入的保密和保护12.1第三方介入应对合同履行过程中的相关信息和资料予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。12.2甲方和乙方应保护第三方介入的合法权益，不得损害第三方介入的名誉和权益。第十三条第三方介入的合规性13.1第三方介入应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，不得有任何违法违规行为。13.2甲方和乙方有权对第三方介入的合规性进行监督和检查，第三方介入应予以配合。第十四条第三方介入的合同解除14.1如第三方介入存在严重违约行为，甲方和乙方有权解除合同，并按照合同约定或双方协商确定解除后的责任承担。14.2甲方和乙方解除合同后，应办理相关的终止手续，包括但不限于支付未付报酬、退还已支付费用等。本部分是关于第三方介入的详细附加说明条款，旨在明确第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的划分等。根据本合同，第三方介入时需增加的额外条款和说明，包括但不限于第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目概述附件：包括项目名称、地点、规模、目标等详细信息。2.甲方提供的条件附件：包括施工场地、基础设施、图纸、工程量清单等。3.乙方资质和经验附件：包括乙方营业执照、资质证书、类似项目经验等。4.施工方案和技术附件：包括施工方案、技术措施、进度计划等。5.工程量清单附件：包括工程名称、工程量、工程费用等详细信息。6.合同价格附件：包括合同价格、支付方式、调整条款等。7.工程质量标准附件：包括国家相关法律法规、行业标准、甲方要求等。8.工程验收附件：包括验收标准、验收程序、验收报告等。9.工程进度附件：包括工程进度计划、报告、更新等。10.违约责任附件：包括违约行为、责任认定、违约金计算等。11.争议解决附件：包括争议解决途径、期限、成本和费用等。12.保密条款附件：包括保密信息定义、保护、期限、违反后果等。13.合同转让和分包附件：包括转让条件、分包允许和限制、分包商责任等。14.法律适用和争议解决附件：包括适用法律、争议解决方式、法院管辖等。15.其他附件：包括但不限于补充协议、变更协议、终止协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：包括未按约定提供施工场地、基础设施、图纸、工程量清单等，未按约定支付合同价款，未按约定履行其他义务等。2.乙方违约行为：包括未按约定提交施工方案、技术措施、进度计划，未按约定完成工程，未按约定履行其他义务等。3.工程变更违约行为：包括未按约定程序申请工程变更，擅自变更工程内容，未按约定调整工程费用和时间等。4.工程质量违约行为：包括未按约定标准进行自检、互检和甲方检查，工程质量不符合合同约定标准等。5.工程进度违约行为：包括未按约定编制工程进度计划，未按约定报告和更新工程进度，工程进度延误等。6.合同价格违约行为：包括未按约定确定合同价格，未按约定支付合同价款，未按约定调整合同价格等。7.合同履行期限违约行为：包括未按约定开始履行合同，未按约定完成工程，未按约定延长和终止合同等。8.违约责任认定标准：根据合同约定和法律规定，违约行为应承担相应